Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное агенство связи (Россвязь)

Извещение № 9/11/2009 о проведении запроса котировок

на выполнение работ по текущему ремонту помещений,

арендуемых Федеральным агентством связи


12 ноября 2009 г.


1. Государственный заказчик (далее – Заказчик) – Федеральное агентство связи

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

Почтовый адрес Заказчика совпадает с местом его нахождения.

Контактные телефоны: (495) 771-88-96, (495) 771-81-93.

Контактные лица: Графчикова Мария Сергеевна, Мещенков Владимир Иванович.

Факс: (495) 771-87-85.

Контактный e-mail: v.chemisov@minsvyaz.ru


2. Источник финансирования заказа:

Федеральный бюджет Российской Федерации.


3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:


п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Кабинет № 120*

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4 (бруски обрезные

2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

4.

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон (сталь оцинкованная толщиной

1 мм, асбест рулонный)

м2

2,1

5.

Укрепление дверных коробок с конопаткой

шт.

2

6.

Смена дверных приборов петли (петли дверные металлические окрашенные)

шт.

8

7.

Смена дверных приборов замки врезные (приборы дверные накладные, замки врезные цилиндровые в сборе)

шт.

2

8.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

9

9.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

18

10.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

2

11.

Смена оконных приборов петли (петли оконные металлические окрашенные)

шт.

36

12.

Смена оконных приборов ручки (приборы оконные – ручки-завертки)

шт.

9

13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок

м2

24

14.

Наращивание сетчатой перегородки

м2

12,8

15.

Перестилка дощатых полов не крашенных (доски шпунтованные для пола толщиной 36 мм)

м2

14,5

16.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, колонн и откосов под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

27,2

17.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

2,2

18.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

16,3

19.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

8,7

20.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков и потолочных балок под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

25,5

21.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

14,5

22.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м

20

23.

Ремонт штукатурки потолочных балок по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

11

24.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м3

1,14

25.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

56,6

26.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов между рамами за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

7,7

27.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет светло-бежевый)

м2

306,3

28.

Окрашивание потолков и потолочных балок водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет белый)

м2

177,5

29.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

2,31

30.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

0,75

31.

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений не более 6 м

м2

145,5

32.

Смена светильников с люминесцентными лампами (светильник ЛПО 2х40, лампы люминесцентные ЛБ 40)

шт.

34

33.

Смена выключателей (выключатель двухклавишный откр., установки)

шт.

2

34

Смена розеток (розетки тройные)

шт.

9

Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59*

1.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных 880х580 (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

28

*номера кабинетов указаны в соответствии с заключенным с ОАО «Центральный Телеграф» Государственным контрактом аренды нежилых помещений № 1.2.1/П33-4-48/1 от 01.01.2009 г.


4. Требования к безопасности и качеству работ:


5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:


6. Условия выполнения работ:


7. Место выполнения работ:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.


8. Сроки выполнения работ:


9. Сведения о включенных в цену работ расходах:

В цену работ включается стоимость расходных и иных материалов, оборудования, гарантийных обязательств, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, страхование.


10. Максимальная цена Государственного контракта:

480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.




11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (время московское). Котировочные заявки передаются представителям Заказчика – Графчиковой Марии Сергеевне, Мещенкову Владимиру Ивановичу (контактные телефоны: (495) 771-88-96, (495) 771-81-93).

Дата начала подачи котировочных заявок: с 12 ноября 2009 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: 24 ноября 2009 г., 10 час. 00 мин. (время московское).


10. Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ будет производиться на основании Акта сдачи – приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ при условии выставления счета. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента принятия в УФК по г. Москве платежного поручения к исполнению.


11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта:

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


12. Требование об отсутствии сведений об Участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков:

Участник запроса котировок должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков.


13. Иная информация о запросе котировок:

Участник запроса котировок вправе подать только одну котировочную заявку. Котировочная заявка подается в письменной форме либо в форме электронного документа.

Форма котировочной заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению. Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».



Приложение: № 1 форма котировочной заявки на 3 (трех) листах.

Приложение: № 2 проект Государственного контракта на 9 (девяти) листах.




Заместитель руководителя

Федерального агентства связи С.А. Мальянов












М.С. Графчикова 771-88-96


Приложение № 1 к Извещению № 9/11/2009

о проведении запроса котировок

от «___» ноября 2009 г.



Котировочная заявка


Дата: «___»_____________ 2009 г.


Кому: Федеральное агентство связи


Сведения об участнике размещения заказа


Наименование (для юр.л.)/

Ф.И.О. (для физ. л.)


Место нахождение (для юр.л.)/

Место жительства (для физ. л.)


Банковские реквизиты


Идентификационный номер налогоплатильщика



Изучив запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы:


п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Кабинет № 120*

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4 (бруски обрезные

2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

4.

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон (сталь оцинкованная толщиной

1 мм, асбест рулонный)

м2

2,1

5.

Укрепление дверных коробок с конопаткой

шт.

2

6.

Смена дверных приборов петли (петли дверные металлические окрашенные)

шт.

8

7.

Смена дверных приборов замки врезные (приборы дверные накладные, замки врезные цилиндровые в сборе)

шт.

2

8.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

9

9.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

18

10.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

2

11.

Смена оконных приборов петли (петли оконные металлические окрашенные)

шт.

36

12.

Смена оконных приборов ручки (приборы оконные – ручки-завертки)

шт.

9

13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок

м2

24

14.

Наращивание сетчатой перегородки

м2

12,8

15.

Перестилка дощатых полов не крашенных (доски шпунтованные для пола толщиной 36 мм)

м2

14,5

16.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, колонн и откосов под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

27,2

17.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

2,2

18.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

16,3

19.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

8,7

20.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков и потолочных балок под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

25,5

21.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

14,5

22.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м

20

23.

Ремонт штукатурки потолочных балок по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

11

24.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м3

1,14

25.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

56,6

26.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов между рамами за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

7,7

27.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет светло-бежевый)

м2

306,3

28.

Окрашивание потолков и потолочных балок водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет белый)

м2

177,5

29.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

2,31

30.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

0,75

31.

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений не более 6 м

м2

145,5

32.

Смена светильников с люминесцентными лампами (светильник ЛПО 2х40, лампы люминисцентные ЛБ 40)

шт.

34

33.

Смена выключателей (выключатель двуклавишный откр, установки)

шт.

2

34

Смена розеток (розетки тройные)

шт.

9

Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59*

1.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных 880х580 (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

28

*номера кабинетов указаны в соответствии с заключенным с ОАО «Центральный Телеграф» Государственным контрактом аренды нежилых помещений № 1.2.1/П33-4-48/1 от 01.01.2009 г.


на общую сумму: _______ (____________________________) рублей ___ копеек, с учетом НДС ______ (____________________________) рублей ___ копеек, включая стоимость расходных и иных материалов, оборудования, гарантийных обязательств, затраты на оплату труда, иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Государственному контракту, включая расходы на перевозку, страхование, а также затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.


Мы согласны оформить специальное разрешение для прохода лиц и провоза (внесения) материалов и оборудования в здание по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7.


Мы согласны выполнить условия Государственного контракта, приложенного к Извещению о проведении запроса котировок № 9/11/2009.




Должность Подпись, печать Ф.И.О. должностного лица



Приложение № 2 к Извещению № 9/11/2009

о проведении запроса котировок

от «___» ноября 2009 г.


Проект

Государственного контракта

на выполнение работ по текущему ремонту помещений



г. Москва «___» ____________ 2009 г.



___________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующ___ на основании ___________________________________, с одной стороны, и ________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет Государственного контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего Государственного контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1) и со Сметой (Приложение № 2) выполнить работы по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи и расположенных в здании по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д.7.

Работы выполняются с использованием материалов, силами и средствами (инструментами для выполнения работ) Подрядчика. Работы должны соответствовать действующим строительным и санитарным правилам и нормам.

1.3. Сроки выполнения работ:

1.3.1 Кабинет 120 в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Государственного контракта.

1.3.2. Кабинеты 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59 в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Основанием для заключения настоящего Государственного контракта является Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _______ 2009 г.


2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Государственного контракта составляет __________ (_________________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (18%): ________ (_____________________________) рублей __ копеек.

2.2. Цена работ (Приложение № 2) указана с учетом стоимости расходных и иных материалов, оборудования, гарантийных обязательств, затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов на перевозку, страхование.

2.3. Оплата цены настоящего Государственного контракта осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств (платежными поручениями) на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ при условии выставления Подрядчиком счета на выполненные работы.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента представления Заказчиком в УФК по г. Москве платежного поручения и отметки УФК по г. Москве о принятии его к исполнению.

2.5. Платежи производятся на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 11 настоящего Государственного контракта.


3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, требовать предъявления сертификатов качества, гигиенических и иных сертификатов на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

3.1.2. Не оплачивать работы, выполненные с нарушением требований СНиП, СанПин, с отступлением от требований Технического задания.

3.1.3. В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств отказаться от исполнения Государственного контракта в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Государственного контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить доступ в помещения персоналу и/или представителям Подрядчика для выполнения их функциональных обязанностей по настоящему Государственному контракту.

3.2.2. Предоставить помещения для выполнения Подрядчиком работ.

3.2.3. Извещать Подрядчика в письменном виде в недельный срок обо всех изменениях, касающихся исполнения настоящего Государственного контракта, включая изменение наименования организации и реквизитов, назначения новых лиц со стороны Заказчика, ответственных за выполнение условий настоящего Государственного контракта.

3.2.4. Создавать необходимые условия и оказывать содействие Подрядчику в выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

3.2.5. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Государственным контрактом.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. На обеспечение доступа своего персонала и уполномоченных представителей в помещения Заказчика.

3.3.2. На оплату выполненных работ.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в п. 1.2, 1.3 настоящего Государственного контракта, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом в соответствии с действующими СНиП и СанПин. Предъявлять по требованию Заказчика сертификаты качества, гигиенические и иные сертификаты на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

3.4.2. Своевременно устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе контроля за выполнением работ или при приемке работ.

3.4.3. Своими силами осуществить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой материалов и средств, необходимых Подрядчику для выполнения работ, к помещениям, указанным в Приложении № 1 настоящего Государственного контракта, и выносом мусора (отходов), образованного в ходе выполнения работы, из помещений и здания, указанных в Приложении № 1 настоящего Государственного контракта. При этом Подрядчик самостоятельно урегулирует вопросы, в том числе финансовые, связанные с перевозкой и дальнейшим размещением (хранением, использованием) отходов за пределами здания, указанного в п. 1.2 настоящего Государственного контракта.

3.4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка и установленные правила электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

3.4.6. Выполнять требования пропускного режима, действующие в здании, указанном в
п. 1.2 настоящего Государственного контракта. Для выполнения работ (прохода на территорию и провоза (внесения) материалов и оборудования оформить пропуска. Назначить лиц, ответственных за организацию выполнения работ.

3.4.7. Извещать Заказчика в письменном виде в недельный срок обо всех изменениях, касающихся исполнения настоящего Государственного контракта, включая изменение наименования организации и реквизитов, назначения новых лиц со стороны Подрядчика, ответственных за выполнение настоящего Государственного контракта.

3.4.8. Выполнять работы:

3.4.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Государственного контракта.

3.4.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, или иного оборудования, используемого для исполнения Государственного контракта.

3.4.11. По окончании работ передать их результат Заказчику.

3.4.12. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Результат выполненных Подрядчиком работ принимается Заказчиком после выполнения всех предусмотренных настоящим Государственным контрактом работ и предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее 15 декабря
2009 г. Указанный Акт сдачи-приемки составляется в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ он обязан в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Государственного контракта уведомить об этом Подрядчика.

Заказчик составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. После устранения всех недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по настоящему Государственному контракту считаются исполненными и подлежат оплате со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены при обычном способе ее приемки.


5. Гарантия качества результатов работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что работы, предусмотренные по настоящему Государственному контракту, будут выполнены в соответствии с действующими нормами и стандартами в области строительства и безопасности труда, и обязуется выполнять работы по гарантийному обслуживанию (устранению недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации помещений) в течение ___ (________________) месяцев (далее - гарантийный срок) с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

В пределах всего гарантийного срока результаты работ должны соответствовать условиям о качестве, указанным в настоящем Государственном контракте. При этом гарантия качества результатов работ распространяется на все виды работ.

5.2. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков и дефектов в работе, Заказчик обязан уведомить Подрядчика о недостатках и дефектах в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента их обнаружения.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, исчисляемое с момента уведомления Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах до их устранения в полном объеме, о чем Стороны подписывают Акт о гарантийном обслуживании в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ по гарантийному обслуживанию. Моментом уведомления Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах является дата отправки средствами факсимильной связи Подрядчику письма Заказчика.

5.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков и дефектов в работе, если такие недостатки и дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан обследовать помещение, указанное в п. 1.2 настоящего Государственного контракта, согласовать с Заказчиком сроки исправления выявленных недостатков (дефектов) и приступить к устранению указанных недостатков (дефектов), если не докажет, что эти недостатки возникли не по его вине.


6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков, указанных в п. 1.3 настоящего Государственного контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Разделом 2 настоящего Государственного контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Государственного контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Извещение о наступлении указанных обстоятельств должно быть в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней направлено другой Стороне в письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин.

7.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит Извещение, предусмотренное п. 7.1 настоящего Государственного контракта, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего раздела, срок исполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия настоящего Государственного контракта.


8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры по настоящему Государственному контракту разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


9. Порядок изменения и расторжения Государственного контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту оформляются Дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

9.2. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению Сторон.

9.2.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2.3. По требованию одной из Сторон:

а) Заказчиком в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных п. 1.3 Государственного контракта, более чем на
5 (пять) дней;

б) в случае не представления Подрядчиком по требованию Заказчика сертификатов качества, гигиенических и иных сертификатов на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

Государственный контракт считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении Государственного контракта, направленном Заказчиком Подрядчику.


10. Прочие условия

10.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2009 г., если иные сроки не предусмотрены настоящим Государственным контрактом.

10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Техническое задание (Приложение №1) и Смета (Приложение № 2) являются неотъемлемыми частями настоящего Государственного контракта.


11. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК


От Заказчика:


_____________ / /

МП

ПОДРЯДЧИК


От Подрядчика


_____________ / /

МП



Приложение № 1

к Государственному контракту № __________

от «__» _______ 2009 г.



Техническое задание



    1. 1. Наименование и объем работ:


п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Кабинет № 120*

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4 (бруски обрезные

2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

2

4.

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон (сталь оцинкованная толщиной

1 мм, асбест рулонный)

м2

2,1

5.

Укрепление дверных коробок с конопаткой

шт.

2

6.

Смена дверных приборов петли (петли дверные металлические окрашенные)

шт.

8

7.

Смена дверных приборов замки врезные (приборы дверные накладные, замки врезные цилиндровые в сборе)

шт.

2

8.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

9

9.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород)

шт.

18

10.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

2

11.

Смена оконных приборов петли (петли оконные металлические окрашенные)

шт.

36

12.

Смена оконных приборов ручки (приборы оконные – ручки-завертки)

шт.

9

13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок

м2

24

14.

Наращивание сетчатой перегородки

м2

12,8

15.

Перестилка дощатых полов не крашенных (доски шпунтованные для пола толщиной 36 мм)

м2

14,5

16.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, колонн и откосов под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

27,2

17.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

2,2

18.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

16,3

19.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

8,7

20.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков и потолочных балок под штукатурку (грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт или эквивалент)

м2

25,5

21.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

14,5

22.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м

20

23.

Ремонт штукатурки потолочных балок по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м2

11

24.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых (смеси сухие штукатурные «РОТБАНД» или эквивалент)

м3

1,14

25.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

56,6

26.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов между рамами за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (краски масляные для внутренних работ, цвет белый)

м2

7,7

27.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет светло-бежевый)

м2

306,3

28.

Окрашивание потолков и потолочных балок водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % (краски водно-дисперсионные акрилатные/моющиеся, цвет белый)

м2

177,5

29.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

2,31

30.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (краски масляные термостойкие, цвет белый)

м2

0,75

31.

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений не более 6 м

м2

145,5

32.

Смена светильников с люминесцентными лампами (светильник ЛПО 2х40, лампы люминесцентные ЛБ 40)

шт.

34

33.

Смена выключателей (выключатель двухклавишный откр, установки)

шт.

2

34

Смена розеток (розетки тройные)

шт.

9

Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59*

1.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных 880х580 (бруски обрезные 2 сорта, хвойных пород, стекло оконное толщиной 4 мм)

шт.

28


*номера кабинетов указаны в соответствии с заключенным с ОАО «Центральный Телеграф» Государственным контрактом аренды нежилых помещений № 1.2.1/П33-4-48/1 от 01.01.2009 г.






От Заказчика: От Подрядчика:

_____________ / / ____________ / /

МП МП



Приложение № 2

к Государственному контракту № __________

от «__» _______ 2009 г.



Смета


п/п

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во ед.

Цена ед. изм. руб.

ВСЕГО затрат руб. с учетом НДС

(18 %)

Кабинет № 120







Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59








ИТОГО:


НДС (18 %):


ВСЕГО:






От Заказчика: От Подрядчика:

_____________ / / ____________ / /

МП МП