Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное агенство связи (Россвязь)

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального

агентства связи

от 11.09.2009 № 224















АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2/08/2009




на право заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи



























Содержание документации об аукционе:


ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН.............................................................................................3

Раздел 1. 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ………………………………..3

Раздел 1. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА………………...………........4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.................................................................................................................4

1.1. Законодательное регулирование...........................................................................................4

1.2. Государственный заказчик.....................................................................................................4

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки оказания услуг….........................................................4

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта..........................................4

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.....................................................................4

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.....................................................................4

1.7. Расходы на участие в аукционе.............................................................................................5

1.8. Преференции...........................................................................................................................5

1.9. Аукционная комиссия………………………………………………………………………5

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ......................................................................................5

2.1. Содержание документации об аукционе..............................................................................5

2.2. Разъяснение документации об аукционе.............................................................................6

2.3. Изменения к документации об аукционе.............................................................................6

2.4. Отказ от проведения аукциона..............................................................................................6

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ....................................................7

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе...............................7

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.7

3.3. Количество заявок на участие в аукционе...........................................................................8

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.........................8

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками........................................................................................9

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ..............................................................9

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе..................................9

4.2. Оформление, подписание и подача заявок на участие в аукционе....................................9

4.3. Запечатывание и маркировка заявок на участие в аукционе..............................................9

4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе...................................................................................10

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.............................................10

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» .............................................................................10

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА...................................................................12

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии и Аукциониста.................................................................................................................................12

6.2. Определение Победителя аукциона и оформление протокола аукциона.......................13

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА...13

7.1. Заключение государственного контракта...........................................................................13

Раздел 1. 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА………………………….........…16

Раздел 1. 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………………………….............…..27

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА………………….............……33



ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ



Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) или в письменной форме по адресу Государственного заказчика на основании заявления заинтересованного лица, поданного Государственному заказчику в письменной форме.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.


Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.


      1. 1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.


      1. 1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.


      1. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор Подрядчика для выполнения работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, по адресу Государственного заказчика в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

    1. 1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.


    1. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.


    1. 1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Государственный заказчик устанавливает дополнительное требование к Участникам размещения заказа об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.


1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.


1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.


1.9. Аукционная комиссия.

Проведение аукциона возложено на комиссию Федерального агентства связи по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденную в соответствии с приказом Федерального агентства связи от 12 августа 2009 г. № 185 (далее — Аукционная комиссия).


2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.


2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Государственный заказчик, Аукционная комиссия будут руководствоваться текстом официальной документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, повлечет отклонение заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.1.3. Заявка на участие в аукционе от Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.1.4. Документация об аукционе раскрывает и конкретизирует информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона.


2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить Государственному заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. Государственный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса письменно направит всем Участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе, при условии, что такой запрос поступил Государственному заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.4. Разъяснения Государственного заказчика размещаются на официальном сайте в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются на официальном сайте Государственным заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.


2.4. Отказ от проведения аукциона.

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Государственным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник размещения заказа и Государственный заказчик, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.1.2. Отдельные документы в составе заявки на участие в аукционе (или их части), могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, по форме, представленной в Разделе 1.4 настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

е) сведения о качестве работ. В случаях, если это установлено в Информационной карте аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

ж) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям доступа к участию в аукционе.

3.2.2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.2.2 – 1.6.2.4.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.2.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.2.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.


3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.


3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1 настоящего Раздела.

3.4.2. Предложения по цене контракта, превышающие начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона, не рассматриваются.


3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с Подрядчиками.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов по государственному контракту, является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе в течение срока приема заявок на участие в аукционе принимаются по адресу, в течение времени и по дням, указанным в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.3. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Раздела.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.1.5. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель Государственного заказчика выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

4.1.6. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.


4.2. Оформление, подписание и подача заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной или в электронной форме.

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

4.2.2. При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2.3. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.4. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.


4.3. Запечатывание и маркировка заявок на участие в аукционе.

4.3.1. Заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе.

4.3.2. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа.


4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть направлено Государственному заказчику по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, должно содержать заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». В уведомлении должны быть также указаны: фирменное наименование (или имя), почтовый адрес Участника размещения заказа, название аукциона (номер и наименование лота, если аукцион состоит из нескольких лотов) и соответствующий текст. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.4.2. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.


5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.


5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.1.1. Аукционная комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в день и час, указанные в Информационной карте аукциона.

5.1.2. Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Аукционная комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

5.1.3. Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:

а) любым образом влияют на объем, количество, качество выполнения работ;

б) ограничивают любым образом права Государственного заказчика или обязательства Подрядчика по государственному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в) каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.

5.1.4. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения от аукционной документации.

5.1.5. Определение Аукционной комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и на основании принципа справедливости, а именно - то, что не будет считаться нарушением у одного Участника размещения заказа, не считается нарушением для всех Участников размещения заказов, и наоборот.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Раздела;

в) если представленные Участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом, либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящей документации об аукционе.

5.1.8. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 5.1.7 настоящего Раздела, не допускается.

5.1.9. Решение Аукционной комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе и признании их Участниками аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

5.1.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Государственным заказчиком на официальном сайте. В Протоколе содержатся Сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение каждого члена Аукционной комиссии о допуске или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.1.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.







6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.


6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии и Аукциониста.

6.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится Государственным заказчиком в присутствии членов Аукционной комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона.

6.1.3. Председатель или секретарь Аукционной комиссии объявляет о начале проведения аукциона.

Непосредственно перед началом аукциона из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования выбирается Аукционист.

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

6.1.5. Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) аукцион ведет Аукционист в присутствии Аукционной комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей;

б) аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукционных торгов, предмета Государственного контракта, начальной (максимальной) цены Государственного контракта, «шага аукциона», наименований (и/или имен) Участников размещения заказа, допущенных к участию в аукционе;

в) Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения по цене государственного контракта путем поднятия карточек;

г) каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене государственного контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены государственного контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта сделанное поднятием карточки считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

д) Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил цену государственного контракта и номер карточки каждого Участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену государственного контракта, указывает на этого Участника аукциона и объявляет заявленную цену как цену государственного контракта;

ж) при отсутствии предложений о цене государственного контракта со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен государственного контракта 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены государственного контракта ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается в порядке, предусмотренном в
п. 6.1.4 документации об аукционе.

з) Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

6.1.6. При проведении процедуры аукциона Государственным заказчиком осуществляется аудиозапись.

Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.1.7. Предложения Участников аукциона по цене государственного контракта, превышающие начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении аукциона, считаются недействительными и не рассматриваются.


6.2. Определение Победителя аукциона и оформление протокола аукциона.

6.2.1. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

6.2.2. При проведении аукциона Государственный заказчик ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается Государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Государственного заказчика. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.2.3. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Государственному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Государственный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.4. Государственный заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в том случае, если:

а) подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе;

б) Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

в) в связи с отсутствием предложений о цене государственного контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная цена государственного контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене государственного контракта не поступило ни одного предложения о цене государственного контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта;

г) ни один из Участников аукциона (или его представителей) не явился на процедуру аукционных торгов.


7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.


7.1. Заключение государственного контракта.

7.1.1. Государственный контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

7.1.2. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.1.3. В случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

7.1.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, а также если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаст единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект государственного контракта. При этом государственный контракт с единственным Участником аукциона заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в Извещении о проведении аукциона или по согласованной с участником аукциона, не превышающей цены государственного контракта.

Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.1.5. Победитель аукциона, либо Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене государственного контракта (в случае уклонения Победителя аукциона от заключения государственного контракта), либо единственный Участник аукциона (если аукцион признан несостоявшимся), в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен подписать переданный ему в соответствии с пунктами 7.1.1, 7.1.3 или 7.1.4 настоящего Раздела государственный контракт и возвратить его Государственному заказчику.

7.1.6. Государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:


Раздел 1.3. Информационная карта аукциона (ИКА)


1. Государственный заказчик:

Федеральное агентство связи.

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

Почтовый адрес Государственного заказчика совпадает с местом его нахождения.

Контактное лицо: Графчикова Мария Сергеевна. Мещенков Владимир Иванович.

Телефон: (495) 771-88-96, (495) 771-81-93

тел/факс: (495) 771-87-85.

E-mail: v.chemisov@minsvyaz.ru.


2. Предмет аукциона:

Открытый аукцион на право заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи.


3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

1 343 000 (один миллион триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек.


4. Сведения о включенных в цену работ расходах:

В цену выполнения работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи, включается стоимость выполнения работ, стоимость расходных и иных материалов, оборудования, гарантийных обязательств, затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов на перевозку, страхование.


5. Источник финансирования и порядок оплаты:

Федеральный бюджет. Безналичный расчет. Оплата выполненных работ будет производиться на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки при условии выставления счета в течение 10 (десяти) банковских дней. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента принятия в УФК по
г. Москве платежного поручения к исполнению.


6. «Шаг аукциона»:

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены государственного контракта.


7. Характеристика работ:


Работы должны быть выполнены в следующем объеме:










п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Описание качества выполняемых работ, включая описание используемых материалов

(заполняется участником размещения заказа в составе заявки)

Кабинет № 120

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

2


2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

2


3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

2


4.

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон

м2

2,1


5.

Укрепление дверных коробок с конопаткой

шт.

2


6.

Смена дверных приборов петли

шт.

8


7.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

2


8.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

9


9.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

18


10.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных

шт.

2


11.

Смена оконных приборов петли

шт.

36


12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

9


13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала для последующего монтажа на новое место

м2

24


14.

Установка офисных сборно-разборных перегородок на место согласно новому расположению рабочих мест

м2

24


15.

Перестилка дощатых полов не крашенных

м2

14,5


16.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, колонн и откосов под штукатурку

м2

27,2


17.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

2,2


18.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

16,3


19.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

м2

8,7


20.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков и потолочных балок под штукатурку

м2

25,5


21.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

14,5


22.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

20


23.

Ремонт штукатурки потолочных балок по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

11


24.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

1,14


25.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

56,6


26.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов между рамами

за 2 раза с расчисткой старой краски

более 35 %

м2

7,7


27.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей с расчисткой старой краски более 35 %

м2

306,3


28.

Окрашивание потолков и потолочных балок водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

177,5


29.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза

м2

2,31


30.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза

м2

0,75


31.

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений не более 6 м

м2

145,5


32.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

34


33.

Смена выключателей

шт.

2


34

Смена розеток

шт.

9


Кабинет №123

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1


2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1


3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1


4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

3


5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4


6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1


7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

2


8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

2


9.

Ремонт форточек

шт.

2


10.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

2


11.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

11


12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

6


13.

Смена оконных приборов задвижки

шт.

6


14.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок с сохранением материала

м2

15,4


15.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

33,8


16.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

20,2


17.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

18,2


18.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

27,2


19.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

13


20.

Циклевка паркетных полов

м2

44,4


21.

Устройство плинтусов деревянных

м

27,2


22.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

48,84


23.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

48,84


24.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

6,2


25.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

6,2


26.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

6,2


27.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

9


28.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

44,4


29.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

10,7


30.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

10,7


31.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2


32.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,5


33.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

69,2


34.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,41


35.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

27,2


36.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

6,12


37.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

6,12


38.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

м2

3,5


39.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2


40.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2


41.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

10


42.

Смена выключателей

шт.

3


43.

Смена розеток

шт.

18


44.

Смена пакетных выключателей

шт.

2


45.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6


Кабинет № 38

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1


2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1


3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1


4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

3


5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4


6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1


7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

2


8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

2


9.

Ремонт форточек

шт.

4


10.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

4


11.

Смена оконных приборов ручки

шт.

4


12.

Смена оконных приборов задвижки

шт.

4


13.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

10,2


14.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала для последующего монтажа на новое место

м2

11,8


15.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

28,6


16.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

24,8


17.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

14,4


18.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

16,3


19.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

5


20.

Циклевка паркетных полов

м2

17,9


21.

Устройство плинтусов деревянных

м2

16,9


22.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

19,69


23.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

19,69


24.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

3,4


25.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

3,4


26.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

3,4


27.

Устройство промазки и расшивка швов панелей прекрытий раствором снизу

м

9


28.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

17,9


29.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

10,6


30.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

10,6


31.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2


32.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,4


33.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

49,1


34.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,34


35.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

15,12


36.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

8,65


37.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

8,65


38.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

м2

3


39.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2


40.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2


41.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

4


42.

Смена выключателей

шт.

1


43.

Смена розеток

шт.

12


44.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6


45.

Смена пакетных выключателей

шт.

12


Кабинет № 2

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1


2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1


3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1


4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

4


5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4


6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1


7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

3


8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

3


9.

Ремонт форточек

шт.

2


10.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

8,4


11.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

2


12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

12


13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала

м2

13,1


14.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

28,2


15.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

22,4


16.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

16,2


17.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

23,4


18.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

11


19.

Циклевка паркетных полов

м2

35,7


20.

Устройство плинтусов деревянных

м

23,4


21.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

39,27


22.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

39,27


23.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

5,7


24.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

5,7


25.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

5,7


26.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

9


27.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

35,7


28

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

11


29.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

11


30.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2


31.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,8


32.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

65,3


33.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,4


34.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

23,11


35.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

7,8


36.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

7,8


37.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

м2

3


38.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2


39.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2


40.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

10


41.

Смена выключателей

шт.

1


42.

Смена розеток

шт.

18


43.

Смена пакетных выключателей

шт.

2


44.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6


Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59

1.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных 880х580

шт.

28


2.

Облицовка межоконного пространства внизу пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м.2

44,59



8. Место и сроки выполнения работ:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

Сроки выполнения работ:


9. Условия выполнения работ:


10. Требования к безопасности и качеству работ:


11. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:


12. Требования к результатам работ:


13. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена на бумажном носителе или в форме электронного документа по форме, представленной в Разделе 1.4. настоящей документации об аукционе (форма 1.4.2). В составе заявки на участие в аукционе должны быть представлены документы, указанные в форме описи документов представляемых для участия в аукционе (форма 1.4.1).

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе. На каждом конверте или обложке папки с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация:

«Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи».


14. Требование об отсутствии сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков:

Участник размещения заказа должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков.


15. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе:

Место подачи заявок на участие в Аукционе: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, подъезд № 3 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (время московское). Заявки на участие в Аукционе передаются представителям Заказчика – Графчиковой Марии Сергеевне, Мещенкову Владимиру Ивановичу (контактные телефоны: (495) 771-88-96, (495) 771-81-93).

Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе: с 14.09.2009 г.

Срок окончания подачи заявок на участие в Аукционе: 05.10.2009 г., 10 час. 00 мин. (время московское).


16. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 6 октября 2009 года, Зал коллегии 10 часов
00 минут.


17. Место, дата и время проведения аукциона (процедуры аукционных торгов).

8 октября 2009 года в «10» часов «00» минут (по московскому времени)

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, Зал коллегии.


18. Срок подписания с победителем государственного контракта

Государственный контракт должен быть заключен в течение 15 (пятнадцати) дней, но не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.


19. Адрес официального сайта

http://www.zakupki.gov.ru





Раздел 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ



Настоящим ____________________________________________ (наименование или ФИО Участника размещения заказа) для участия в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи представляет:


п\п

Название документа

Кол-во

страниц

1.

Письмо – заявка на участие в аукционе.


2.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки). (Для юридических лиц).

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки).

Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). (Для индивидуальных предпринимателей).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).


3.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


4.

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).


5.

Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.


6.

Сведения о качестве работ, копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание выполняемых работ представляется в соответствии с формой, предусмотренной в п. 7 Информационной карты аукциона.


7.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям доступа к участию в аукционе



Руководитель ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП





1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство связи



ПИСЬМО – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи


1. Изучив извещение и документацию об аукционе открытого аукциона на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону нормативные правовые акты __________________________________

(фирменное наименование (наименование)

в лице ______________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты: __________________________________________ (указать).

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, перечень и характеристики которых указанны в документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для осуществления выполнения работ по предмету аукциона, выполнение работ, в любом случае, будет осуществлено в полном объеме и в пределах предлагаемой нами стоимости государственного контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в государственный контракт.

5. В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Федеральным агентством связи на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в течение 15 (пятнадцати) дней, но не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте при условии своевременного получения нами проекта государственного контракта.

6. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством связи, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

7. Мы информированы о том, что в случае принятия Государственным заказчиком решения о присуждении нам государственного контракта и нашего уклонения от заключения государственного контракта, сведения о _______________________________________________________ будут включены в Реестр

(наименование Участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)


Должность

уполномоченного лица ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП



1.4.3 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА



На бланке организации

Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. Москва _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:__________________________________________

(наименование)

доверяет ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» _____________



представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи.

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя заявлять на процедуре аукциона предложения о цене государственного контракта, представлять Государственному заказчику, Аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведением аукциона.



Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ____________________ 2009 г.



Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

МП


ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по текущему ремонту помещений



г. Москва «___» ____________ 2009 г.



___________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующ___ на основании ___________________________________, с одной стороны, и ________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет Государственного контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего Государственного контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1) и со Сметой (Приложение № 2) выполнить работы по текущему ремонту помещений, арендуемых Федеральным агентством связи и расположенных в здании по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д.7.

Работы выполняются с использованием материалов, силами и средствами (инструментами для выполнения работ) Подрядчика. Работы должны соответствовать действующим строительным и санитарным правилам и нормам.

1.3. Сроки выполнения работ:

1.3.1 Кабинет 120 в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Государственного контракта.

1.3.2. Кабинет 123 в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.

1.3.3. Кабинет 38 в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.

1.3.4. Кабинет 2 в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.

1.3.5. Кабинеты 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59 в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Государственного контракта.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Основанием для заключения настоящего Государственного контракта является Протокол _______________ от «___» _______ 2009 г.


2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Государственного контракта составляет __________ (_________________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (18%): ________ (_____________________________) рублей __ копеек.

2.2. Цена работ (Приложение № 2) указана с учетом стоимости выполнения работ, стоимости расходных и иных материалов, оборудования, гарантийных обязательств, затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов на перевозку, страхование.

2.3. Оплата цены настоящего Государственного контракта осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств (платежными поручениями) на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ при условии выставления Подрядчиком счета на выполненные работы.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента представления Заказчиком в УФК по г. Москве платежного поручения и отметки УФК по г. Москве о принятии его к исполнению.

2.5. Платежи производятся на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 11 настоящего Государственного контракта.


3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, требовать предъявления сертификатов качества, гигиенических и иных сертификатов на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

3.1.2. Не оплачивать работы, выполненные с нарушением требований СНиП, СанПин, с отступлением от требований Технического задания.

3.1.3. В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств отказаться от исполнения Государственного контракта в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Государственного контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить доступ в помещения персоналу и/или представителям Подрядчика для выполнения их функциональных обязанностей по настоящему Государственному контракту.

3.2.2. Предоставить помещения для выполнения Подрядчиком работ.

3.2.3. Извещать Подрядчика в письменном виде в недельный срок обо всех изменениях, касающихся исполнения настоящего Государственного контракта, включая изменение наименования организации и реквизитов, назначения новых лиц со стороны Заказчика, ответственных за выполнение условий настоящего Государственного контракта.

3.2.4. Создавать необходимые условия и оказывать содействие Подрядчику в выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

3.2.5. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Государственным контрактом.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. На обеспечение доступа своего персонала и уполномоченных представителей в помещения Заказчика.

3.3.2. На оплату выполненных работ.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Государственного контракта, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом в соответствии с действующими СНиП и СанПин. Предъявлять по требованию Заказчика сертификаты качества, гигиенические и иные сертификаты на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

3.4.2. Своевременно устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе контроля за выполнением работ или при приемке работ.

3.4.3. Своими силами осуществить погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой материалов и средств, необходимых Подрядчику для выполнения работ, к помещениям, указанным в Приложении № 1 настоящего Государственного контракта, и выносом мусора (отходов), образованного в ходе выполнения работы, из помещений и здания, указанных в Приложении № 1 настоящего Государственного контракта. При этом Подрядчик самостоятельно урегулирует вопросы, в том числе финансовые, связанные с перевозкой и дальнейшим размещением (хранением, использованием) отходов за пределами здания, указанного в п. 1.2 настоящего Государственного контракта.

3.4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка и установленные правила электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

3.4.6. Выполнять требования пропускного режима, действующие в здании, указанном в
п. 1.2 настоящего Государственного контракта. Для выполнения работ (прохода на территорию и провоза (внесения) материалов и оборудования оформить пропуска. Назначить лиц, ответственных за организацию выполнения работ.

3.4.7. Извещать Заказчика в письменном виде в недельный срок обо всех изменениях, касающихся исполнения настоящего Государственного контракта, включая изменение наименования организации и реквизитов, назначения новых лиц со стороны Подрядчика, ответственных за выполнение настоящего Государственного контракта.

3.4.8. Выполнять работы в дни и часы работы здания Заказчика:

3.4.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Государственного контракта.

3.4.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, или иного оборудования, используемого для исполнения Государственного контракта.

3.4.11. По окончании работ передать их результат Заказчику.

3.4.12. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Результат выполненных Подрядчиком работ принимается Заказчиком после выполнения всех предусмотренных настоящим Государственным контрактом работ и предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня объявления Подрядчиком о готовности к приемке. Указанный Акт сдачи-приемки составляется в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ он обязан в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Государственного контракта уведомить об этом Подрядчика.

Заказчик составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. После устранения всех недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки.

4.2. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по настоящему Государственному контракту считаются исполненными и подлежат оплате со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены при обычном способе ее приемки.


5. Гарантия качества результатов работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что работы, предусмотренные по настоящему Государственному контракту, будут выполнены в соответствии с действующими нормами и стандартами в области строительства и безопасности труда, и обязуется выполнять работы по гарантийному обслуживанию (устранению недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации помещений) в течение 12 (двенадцати) месяцев (далее - гарантийный срок) с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

В пределах всего гарантийного срока результаты работ должны соответствовать условиям о качестве, указанным в настоящем Государственном контракте. При этом гарантия качества результатов работ распространяется на все виды работ.

5.2. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков и дефектов в работе, Заказчик обязан уведомить Подрядчика о недостатках и дефектах в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента их обнаружения.

5.3. Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.

Течение гарантийного срока прерывается на время, исчисляемое с момента уведомления Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах до их устранения в полном объеме, о чем Стороны подписывают Акт о гарантийном обслуживании в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ по гарантийному обслуживанию. Моментом уведомления Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах является дата отправки средствами факсимильной связи Подрядчику письма Заказчика.

5.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков и дефектов в работе, если такие недостатки и дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан обследовать помещение, указанное в п. 1.2 настоящего Государственного контракта, согласовать с Заказчиком сроки исправления выявленных недостатков (дефектов) и приступить к устранению указанных недостатков (дефектов), если не докажет, что эти недостатки возникли не по его вине.


6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков, указанных в п. 1.3 настоящего Государственного контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Разделом 2 настоящего Государственного контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Государственного контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Извещение о наступлении указанных обстоятельств должно быть в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней направлено другой Стороне в письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин.

7.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит Извещение, предусмотренное п. 7.1 настоящего Государственного контракта, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего раздела, срок исполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия настоящего Государственного контракта.


8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры по настоящему Государственному контракту разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


9. Порядок изменения и расторжения Государственного контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту оформляются Дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

9.2. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению Сторон.

9.2.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2.3. По требованию одной из Сторон:

а) Заказчиком в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных п.п. 1.3.1-1.3.5 Государственного контракта, более чем на 5 (пять) дней;

б) в случае не представления Подрядчиком по требованию Заказчика сертификатов качества, гигиенических и иных сертификатов на работы и используемое оборудование (инструменты) и материалы.

Государственный контракт считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении Государственного контракта, направленном Заказчиком Подрядчику.


10. Прочие условия

10.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 декабря 2009 г., если иные сроки не предусмотрены настоящим Государственным контрактом.

10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Техническое задание (Приложение №1) и Смета (Приложение № 2) являются неотъемлемыми частями настоящего Государственного контракта.


11. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК


От Заказчика:


_____________ / /

МП

ПОДРЯДЧИК


От Подрядчика


_____________ / /

МП



Приложение № 1

к Государственному контракту № __________

от «__» _______ 2009 года



Техническое задание



    1. 1. Наименование и объем работ:

п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Кабинет № 120

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

2

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

2

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

2

4.

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон

м2

2,1

5.

Укрепление дверных коробок с конопаткой

шт.

2

6.

Смена дверных приборов петли

шт.

8

7.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

2

8.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

9

9.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

18

10.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных

шт.

2

11.

Смена оконных приборов петли

шт.

36

12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

9

13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала для последующего монтажа на новое место

м2

24

14.

Установка офисных сборно-разборных перегородок на место согласно новому расположению рабочих мест

м2

24

15.

Перестилка дощатых полов не крашенных

м2

14,5

16.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, колонн и откосов под штукатурку

м2

27,2

17.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

2,2

18.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

16,3

19.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

м2

8,7

20.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков и потолочных балок под штукатурку

м2

25,5

21.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

14,5

22.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

20

23.

Ремонт штукатурки потолочных балок по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

11

24.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

1,14

25.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

56,6

26.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов между рамами за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

7,7

27.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей с расчисткой старой краски более 35 %

м2

306,3

28.

Окрашивание потолков и потолочных балок водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

177,5

29.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза

м2

2,31

30.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза

м2

0,75

31.

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений не более 6 м

м2

145,5

32.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

34

33.

Смена выключателей

шт.

2

34.

Смена розеток

шт.

9

Кабинет №123

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1

4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

3

5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4

6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1

7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

2

8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

2

9.

Ремонт форточек

шт.

2

10.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

2

11.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

11

12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

6

13.

Смена оконных приборов задвижки

шт.

6

14.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок с сохранением материала

м2

15,4

15.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

33,8

16.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

20,2

17.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

18,2

18.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

27,2

19.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

13

20.

Циклевка паркетных полов

м2

44,4

21.

Устройство плинтусов деревянных

м

27,2

22.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

48,84

23.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

48,84

24.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

6,2

25.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

6,2

26.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

6,2

27.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

9

28.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

44,4

29.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

10,7

30.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

10,7

31.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2

32.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,5

33.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

69,2

34.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,41

35.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

27,2

36.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

6,12

37.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

6,12

38.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

за 2 раза

м2

3,5

39.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2

40.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2

41.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

10

42.

Смена выключателей

шт.

3

43.

Смена розеток

шт.

18

44.

Смена пакетных выключателей

шт.

2

45.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6

Кабинет № 38

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1

4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

3

5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4

6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1

7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

2

8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

2

9.

Ремонт форточек

шт.

4

10.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

4

11.

Смена оконных приборов ручки

шт.

4

12.

Смена оконных приборов задвижки

шт.

4

13.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

10,2

14.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала для последующего монтажа на новое место

м2

11,8

15.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

28,6

16.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

24,8

17.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

14,4

18.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

16,3

19.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

5

20.

Циклевка паркетных полов

м2

17,9

21.

Устройство плинтусов деревянных

м2

16,9

22.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

19,69

23.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

19,69

24.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

3,4

25.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

3,4

26.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

3,4

27.

Устройство промазки и расшивка швов панелей прекрытий раствором снизу

м

9

28.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

17,9

29.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

10,6

30.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

10,6

31.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2

32.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,4

33.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

49,1

34.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,34

35.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

15,12

36.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

8,65

37.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

8,65

38.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

за 2 раза

м2

3

39.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2

40.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2

41.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

4

42.

Смена выключателей

шт.

1

43.

Смена розеток

шт.

12

44.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6

45.

Смена пакетных выключателей

шт.

12

Кабинет № 2

1.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен

шт.

1

2.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4

шт.

1

3.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних

шт.

1

4.

Укрепление дверных и оконных коробок с конопаткой

шт.

4

5.

Смена дверных приборов петли

шт.

4

6.

Смена дверных приборов замки врезные

шт.

1

7.

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах

шт.

3

8.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

шт.

3

9.

Ремонт форточек

шт.

2

10.

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2

м2

8,4

11.

Смена оконных приборов завертки форточные

шт.

2

12.

Смена оконных приборов ручки

шт.

12

13.

Разборка поэлементно сборно-разборных офисных перегородок со 100 % сохранением материала

м2

13,1

14.

Разборка шкафных и антресольных стенок встроенных шкафов

м2

28,2

15.

Разборка шкафных и антресольных полок встроенных шкафов

м2

22,4

16.

Разборка облицовки стен из декоративных панелей

м2

16,2

17.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

23,4

18.

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2

шт.

11

19.

Циклевка паркетных полов

м2

35,7

20.

Устройство плинтусов деревянных

м

23,4

21.

Огрунтовка паркетных полов и плинтусов

м2

39,27

22.

Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза

м2

39,27

23.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков под штукатурку

м2

5,7

24.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

5,7

25.

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

5,7

26.

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

м

9

27.

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

35,7

28

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов под штукатурку

м2

11

29.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

м2

11

30.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

1,2

31.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

м2

9,8

32.

Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %

м2

65,3

33.

Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых

м3

0,4

34.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %

м2

23,11

35.

Очистка поверхности щетками – между оконными рамами

м2

7,8

36.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м2

7,8

37.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

за 2 раза

м2

3

38.

Смена жалюзийных решеток

шт.

2

39.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза

м2

1,2

40.

Смена светильников с люминесцентными лампами

шт.

10

41.

Смена выключателей

шт.

1

42.

Смена розеток

шт.

18

43.

Смена пакетных выключателей

шт.

2

44.

Смена розеток – комп. сеть

шт.

6

Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59

1.

Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных 880х580

шт.

28

2.

Облицовка межоконного пространства внизу пластиком или листами из синтетических материалов на клее

м.2

44,59






От Заказчика: От Подрядчика:

_____________ / / ____________ / /

МП МП



Приложение № 2

к Государственному контракту № __________

от «__» _______ 2009 года



Смета


п/п

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во ед.

Цена ед. изм. руб.

ВСЕГО затрат руб. с учетом НДС

(18 %)

Кабинет № 120







Кабинет №123







Кабинет № 38







Кабинет № 2







Кабинет № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 59








ИТОГО:


НДС (18 %):


ВСЕГО:






От Заказчика: От Подрядчика:

_____________ / / ____________ / /

МП МП