Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное агенство связи (Россвязь)

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального

агентства связи

от _______ 2009 № ____





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1/2009




на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра


СОДЕРЖАНИЕ




1.Общие сведения о конкурсе 4

1.1. Название, номер и вид конкурса 5

1.2. Государственный заказчик 5

1.3. Предмет конкурса 5

1.4. Источники финансирования 5

1.5. Место проведения конкурса 6

1.6.Порядок, сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа 6

1.7. Особые условия 8

2.Требования к участникам размещения заказа, порядок подачи и оформления заявок на участие в конкурсе 11

2.1.Требования к участникам размещения заказа 11

2.2.Подача, содержание и прием заявок на участие в конкурсе. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе 12

2.3.Оформление заявок на участие в конкурсе 15

3.Перечень лотов, выставляемых на конкурс 17

4.Порядок проведения конкурса и заключения Государственного контракта 18

4.1.Порядок предоставления конкурсной документации 18

4.2.Разъяснение положений конкурсной документации 18

4.3.Внесение изменений и/или дополнений в конкурсную документацию и продление срока подачи заявок на участие в конкурсе 18

4.4.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 19

4.5.Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21

4.6.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 24

4.7.Заключение Государственного контракта 27

4.8.Последствия признания конкурса несостоявшимся 28

4.9.Соблюдение конфиденциальности 28

4.10.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов 29

4.11.Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту 29

Письмо-заявка (Форма № 1) 30

Сведения, подтверждающие квалификацию участника (Форма № 2) 33

Форма банковской гарантии (Форма № 3) 34

Приложение № 1 (технические требования к лоту № 1) 35

Приложение № 2 (технические требования к лоту № 2) 41

Приложение № 3 (технические требования к лоту № 3) 48

Приложение № 4 (государственный контракт) 52

Приложение № 5 (государственный контракт) 66

Приложение № 6 (государственный контракт) 81


  1. Общие сведения о конкурсе

    1. Название, номер и вид конкурса

Открытый конкурс № 1/2009 на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра (далее — конкурс).

    1. Государственный заказчик

Государственным заказчиком является Федеральное агентство связи (далее — Заказчик).

Проведение конкурса возложено на конкурсную комиссию Федерального агентства связи для проведения открытых конкурсов на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра, созданную в соответствии с приказом Федерального агентства связи от 24.04.2008 № 58 (далее — конкурсная комиссия).

Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, д. 7.

Почтовый адрес Государственного заказчика совпадает с местом его нахождения.

Контактные телефоны: (495) 771-86-74, 771-83-85.

Контактные лица: Максимов Олег Анатольевич, Матухнов Олег Сергеевич.

Факс: (495) 771-87-72.

Электронный адрес: rs.konkurs@minsvyaz.ru.

    1. Предмет конкурса

Предметом конкурса является право на заключение государственного контракта на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и заключение государственных контрактов с победителями производятся по каждому лоту отдельно.

Перечень лотов приводится в разделе 3 настоящей конкурсной документации.

    1. Источники финансирования

1.4.1. Оплата работ по заключенным государственным контрактам по каждому лоту будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделенных на 2009 год Заказчику для закупки товаров (работ, услуг) по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика», целевой статье 330 02 01 «Конверсия радиочастотного спектра», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными организациями».

1.4.2. Информация о предельной (максимальной) цене государственного контракта по каждому лоту содержится в разделе 3 настоящей конкурсной документации.

    1. Место проведения конкурса

Конкурс будет проводиться по адресу: 125375, Москва, ул. Тверская, д. 7.

    1. Порядок, сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа

1.6.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее — официальный сайт).

1.6.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Государственным заказчиком не позднее 10 часов 00 минут 15 мая 2009 года (время московское), являющегося последним днем установленного в настоящей конкурсной документации срока приема заявок.

1.6.3. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

10 часов 00 мин 15 мая 2009 года (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящей конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе, подготовленные в письменной форме, могут быть доставлены представителем участника размещения заказа (курьером) по адресу: Москва, ул. Тверская, д. 7, подъезд № 4 (тел. (495) 771‑86‑74, 771‑83‑85) и вручены контактному лицу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящей конкурсной документации. Контактное лицо Заказчика выдает расписку в получении запечатанного конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Заявки в форме электронного документа направляются по адресу, указанному в п. 1.2 настоящей конкурсной документации.

Заказчик предполагает провести конкурс в следующем порядке:

1. Извещение о проведении открытого конкурса.

Размещается на официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. Подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Не может превышать 20-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5. Направление уведомлений о принятых конкурсной комиссией решениях участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе.

Не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

Не может превышать 30-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7. Подписание протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком.

8. Передача победителю конкурса одного экземпляра протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком.

В течение одного дня, следующего после дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. Подписание победителем конкурса государственного контракта.

В течение 15-ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

    1. Особые условия

1.7.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения Государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Государственный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 2.2.3 настоящей конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.2. В случае отказа от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Государственный контракт, Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1.7.1 настоящей конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения Государственного контракта, составляется протокол об отказе от заключения Государственного контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить Государственный контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Государственного контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.

1.7.3. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

1.7.4. Бремя всех расходов, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, несет участник размещения заказа.

1.7.5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.


  1. Требования к участникам размещения заказа, порядок подачи и оформления заявок на участие в конкурсе

    1. Требования к участникам размещения заказа

2.1.1. Участники размещения заказа — лица, претендующие на заключение государственного контракта.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.1.2. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

– соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

– непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

– отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

– участник размещения заказа обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


    1. Подача, содержание и прием заявок на участие в конкурсе. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе

2.2.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, установленные конкурсной документацией.

2.2.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование и номер открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

2.2.3. В состав заявки на участие в конкурсе включаются:

– письмо-заявка по форме, установленной в конкурсной документации (Форма № 1);

– сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (Форма № 2), с приложением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа;

– полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

– копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридического лица);

– документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

– предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения Государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта. Цена контракта и срок исполнения работ, предлагаемые участником размещения заказа, не могут превышать начальную (максимальную) цену контракта и срок выполнения работ, указанные в извещении;

– документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная участнику размещения заказа в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

б) документы, подтверждающие обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

2.2.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик, подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом положений части 2 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

2.2.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием, в том числе, даты и времени его получения. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

2.2.7. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. При этом конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, в установленном порядке конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27–28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

2.2.9. Участник размещения заказа должен представить заявку на участие в конкурсе, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.3 настоящей конкурсной документации.

2.2.10. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должны быть приложены надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

2.2.11. Цены, указываемые в конкурсной заявке, должны быть выражены в валюте Российской Федерации — рублях.

2.2.12. Каждый заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.2.13. После подведения итогов конкурса протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.


    1. Оформление заявок на участие в конкурсе

2.3.1. Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

2.3.2. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2–4 части 1статьи 11 Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

2.3.3. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. В случае подачи заявки в письменной форме участник размещения заказа представляет в конверте оригинал и копию заявки на участие в конкурсе.

2.3.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

2.3.5. В случае несовпадения стоимостного выражения конкурсного предложения, отраженного цифрами и прописью, предпочтение будет отдаваться величине конкурсного предложения, указанной прописью.

При несовпадении предложений об условиях исполнения Государственного контракта, указанных в письме-заявке (Форма № 1) и других документах заявки на участие в конкурсе, предпочтение будет отдаваться предложениям, содержащимся в письме-заявке (Форма № 1).

2.3.6. При представлении заявки на участие в конкурсе в письменном виде оригинал заявки и копия заявки помечаются «Оригинал» и «Копия» соответственно, вкладываются в конверт, подлежащий запечатыванию.

2.3.7. Документы, являющиеся копиями подлинных документов заявки (за исключением нотариально заверенных), должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.3.8. В случае если участник размещения заказа до истечения срока приема конкурсных заявок вносит изменения в поданную им заявку на участие в конкурсе, то на конверте следует указать слова «Уведомление об изменении заявки на участие ...».

В случае отзыва заявки на участие в конкурсе на конверте следует указать слова «Уведомление об отзыве заявки на участие ...».

Дата получения организатором конкурса конвертов с изменениями и/или дополнениями в заявку на участие в конкурсе, считается датой приема заявки на участие в конкурсе.

2.3.9. На запечатанном конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается наименование, в том числе номер конкурса и лота, а также делается пометка «Не вскрывать до 10 час.00 мин. 15 мая 2009 года».

2.3.10. Заявки на участие, поданные в форме электронных документов, должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».


  1. Перечень лотов, выставляемых на конкурс


Лот № 1

Разработка предложений по конверсии радиочастотного спектра в полосах радиочастот 174–230 МГц, 470–726 МГц, используемых РЭС (Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 12, Тип 13, Тип 38 и Тип 39) военного и специального назначения, в целях обеспечения развития цифрового телевизионного вещания (шифр «Конверсия 174–230/470–726»).

Начальная (максимальная) цена лота — 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей.


Лот № 2

Выбор и обоснование целесообразности проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц, а также полос радиочастот в диапазоне 11/14 ГГц, направленных на расширение частотного ресурса для сетей спутникового непосредственного цифрового вещания (Шифр: «Звук ‑ Эллипс»).

Начальная (максимальная) цена лота — 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.


Лот № 3

Реализация локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра для обеспечения возможности развития в полосах частот 726–790 МГц систем цифрового телевизионного вещания в регионах Российской Федерации (шифр «Конверсия-Регионы-2009»).

Начальная (максимальная) цена лота — 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей.


  1. Порядок проведения конкурса и заключения Государственного контракта


    1. Порядок предоставления конкурсной документации

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактный телефон и факс, контактный e-mail.

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Сведения о получателе конкурсной документации заносятся в Журнал регистрации запросов на получение конкурсной документации.


    1. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Государственному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2.2. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


    1. Внесение изменений и/или дополнений в конкурсную документацию и продление срока подачи заявок на участие в конкурсе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию (за исключением предмета конкурса) не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, а также в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.


    1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

4.4.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

4.4.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.4.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Представители участников размещения заказа, пожелавших присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками, не менее чем за 24 часа до времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками, должны уведомить Заказчика письмами, направленными по почте или по факсу, о своем намерении присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.

Участник размещения заказа должен не менее, чем за 72 часа до времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками уведомить Заказчика письмами, направленными по почте или по факсу, в случае если в качестве представителей участника размещения заказа выступают иностранные граждане, или участник размещения заказа намерен осуществлять видеосъемку процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

Представители участников размещения заказа должны иметь при себе документы, подтверждающие личность представителя и его полномочия.

4.4.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.4.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания такого протокола.

4.4.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

4.4.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.


    1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.5.2. Заказчик на основании решения конкурсной комиссии вправе у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа — юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.5.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.

4.5.4. Решение Заказчика, конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4.5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В протокол включаются сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.5.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

При этом конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

4.5.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Государственного контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Цена такого Государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта. При непредставлении Государственному заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного Государственного контракта, а также обеспечения исполнения Государственного контракта такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.


    1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

4.6.3. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

1) качество работ и квалификация участников конкурса;

2) цена государственного контракта;

3) срок выполнения работ.

При оценке заявок участников конкурса, конкурсная комиссия будет использовать следующую методику оценки (порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 7 статьи 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ):


п/п

Наименование критерия оценки

и количество квалификационных баллов

1.

КАЧЕСТВо РАБОТ и квалификация участника конкурса

(Максимальное количество квалификационных баллов — 10, коэффициент значимости критерия — 0,2).



1.1. Степень проработки и детализации предложений по выполнению работ, соответствие ожидаемых результатов работ, предлагаемых участником, требованиям технического задания — от 0 до 5 баллов.

Каждой заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения степени проработки и детализации предложений по выполнению работ, соответствия ожидаемых результатов работ, предлагаемых участником, требованиям технического задания, присваивается порядковый номер (от 1 до n). Максимальное количество баллов (5 баллов) присваивается заявке с номером 1. Иным заявкам количество баллов рассчитывается по формуле: 5/n.


1.2. Квалификация участника конкурса, опыт выполнения работ в рамках конверсии радиочастотного спектра — от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой указано наибольшее количество выполненных в качестве исполнителя или соисполнителя работ в рамках конверсии радиочастотного спектра. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наибольшего количества выполненных в качестве исполнителя или соисполнителя работ.

2.

Цена ГОСУДАРСТВЕННОГО контракта

(Максимальное количество квалификационных баллов — 10, коэффициент значимости критерия — 0,4).


Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой предложена наименьшая цена государственного контракта. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наименьшей цены государственного контракта.

3.

Срок выполнения РАБОТ

(Максимальное количество квалификационных баллов — 10 коэффициент значимости критерия — 0,4).


Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой предложен наименьший срок выполнения работ. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наименьшего срока выполнения работ. Отклонение от наименьшего срока выполнения работ рассчитывается в днях.

Сроки выполнения работ исчисляются в днях, начиная со дня, следующего после дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде, и заканчивая датой, указанной в заявке на участие в конкурсе.


При оценке каждым членом конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе количество баллов по каждому из указанных критериев умножается на коэффициент значимости критерия.

После завершения оценки каждым членом конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе всех участников конкурса для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается среднее количество набранных ею баллов путем деления суммарного количества итоговых баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании, на их количество.

Среднее количество баллов, набранное заявкой на участие в конкурсе, рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой с учетом округления.

При этом если первая из отбрасываемых цифр больше или равняется 5, то последняя из сохраняемых цифр увеличивается на единицу. Если первая из отбрасываемых цифр меньше, чем 5, то увеличение не осуществляется.

4.6.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта (по степени убывания среднего количества набранных конкурсными заявками баллов) присваивается порядковый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, рассчитанное в соответствии с вышеуказанной методикой оценки, присваивается первый номер.

4.6.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

4.6.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

4.6.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.


    1. Заключение Государственного контракта

4.7.1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с частью 10 статьи 28 или частью 2 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

4.7.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Государственного контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению такого участника заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения Государственного контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

4.7.3. Проекты Государственных контрактов по каждому из лотов, содержатся в Приложениях № 4–6 к настоящей конкурсной документации.

Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного контракта.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема работ и иных условий Государственного контракта.

В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.


    1. Последствия признания конкурса несостоявшимся

В случае признания конкурса несостоявшимся и если Государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти. По согласованию с указанным органом Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя.

В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и заключается Государственный контракт с единственным Исполнителем, такой Государственный контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного Государственного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке.


    1. Соблюдение конфиденциальности

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с настоящей конкурсной документацией.


    1. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии, в судебном порядке.


    1. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту

4.11.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 % начальной (максимальной) цены государственного контракта по соответствующему лоту. Способ обеспечения исполнения контракта из выше перечисленных способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, текст банковской гарантии должен соответствовать форме банковской гарантии, включенной в конкурсную документацию (Форма № 3). В случае предоставления банковской гарантии, оформленной по иной форме, такая форма банковской гарантии должна быть предварительно согласована с Заказчиком и Государственным заказчиком.

4.11.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.


Форма № 1

Руководителю

Федерального агентства связи

В.Н. Бугаенко

Письмо-заявка (Форма № 1)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА


на участие в открытом конкурсе № 1/2009 на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра по лоту __________________________________________________________________

(номер и название лота)

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса № 1/2009 на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра, __________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, почтовый адрес (Ф.И.О., место жительства) участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

направляет настоящую конкурсную заявку и сообщает о согласии участвовать в конкурсе № ________________ по лоту № _____ на условиях, установленных в конкурсной документации, и заключить государственный контракт на следующих условиях:

а) цена государственного контракта, включая налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, _______________________(_________________________) рублей,

(сумма государственного контракта цифрами и прописью)

б) срок выполнения работ — по «__» _______ 2009 г. (указывается конкретная дата включительно).

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) имущество _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не находится под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения государственного контракта превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов __________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности _______________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) техническое предложение, содержащееся в настоящей конкурсной заявке, в полной мере соответствует техническим требованиям, указанным в конкурсной документации открытого конкурса № 1/2009 на право заключить государственный контракт на выполнение работ в рамках конверсии радиочастотного спектра по лоту __________________________________________________________________

(номер и наименование лота)

е) ___________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в подтверждение чего к настоящей заявке на участие в конкурсе приложены:

____________________________________________________________________________________________________________________________________


ж) с 2005 года (включительно) _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

выполнено _____ работ в рамках конверсии радиочастотного спектра, из них в качестве соисполнителя — ____ работ;

3. Настоящей конкурсной заявкой гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Федеральным агентством связи на ________________________________ _________________________________________________________________

(указать наименование лота)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение ______ дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный государственный контракт на _____________________ __________________________________________________________________

(указать наименование лота)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене, в течение ____ дней со дня уведомления нас об этом Государственным заказчиком.

6. Подтверждаем, что мы информированы о том, что в случае уклонения нами от заключения государственного контракта, сведения о __________________________________________________________________

(наименование организации-участника конкурса)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен ________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника, e-mail – участника размещения заказа)

8. Мы признаем, что Государственный заказчик вправе отменить процедуру проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, не сообщая участникам конкурса о причинах такого решения и не неся ответственности за такое решение.

9. Почтовый адрес: ___________________________________________

Контактный телефон: (код города) ____________________________________

Факс: (код города) __________________________________________________

Контактный e-mail: _________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________

на имя: ____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

10. Настоящая заявка представлена на _____ стр., включая приложения на ___ стр.





(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



М.П.





(подпись)


(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)






Форма № 2

Сведения, подтверждающие квалификацию участника (Форма № 2)


Сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

(сведения о выполненных с 2005 года работах в рамках конверсии радиочастотного спектра)


п/п

Основание для выполнения работ (наименование и реквизиты документа)

Наименование заказчика

Содержание

работ

Стоимость работ

(тыс. рублей)

Сроки выполнения (даты начала и окончания выполнения) работ




















Для подтверждения указанной информации к данной форме должны быть приложены документы или надлежащим образом заверенные копии данных документов, подтверждающих сведения, указанные в форме, в том числе могут прилагаться копии договоров, актов выполненных работ.





(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



М.П.







Форма № 3

Форма банковской гарантии.

Форма банковской гарантии (Форма № 3)


Кому: Федеральное агентство связи

От: ____________________________ (далее — «Гарант»)

Поскольку ____________________(далее — «Исполнитель») является победителем Конкурса и заключает Государственный контракт на _________________________,

Поскольку в конкурсной документации конкурса на право заключить государственный контракт на ____________________________ предусмотрено, что Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию в размере 30 % начальной (максимальной) цены государственного контракта,

Поскольку мы согласились предоставить Исполнителю гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту, то

Настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед _________________ от имени Исполнителя на общую сумму _____________ (_______________) рублей и обязуемся выплатить вам указанную сумму при условии предоставления вами письменного требования, уведомляющего о несоблюдении Исполнителем условий государственного контракта с перечислением выявленных нарушений, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления данного требования.

Гарант не вправе требовать от ____________________ предоставления иных документов, обосновывающих и подтверждающих заявленное требование.

Указанное требование может быть предъявлено по месту нахождения Гаранта, начиная с даты вступления в силу настоящей Банковской гарантии, и должно быть рассмотрено Гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Настоящая гарантия вступает в силу __________________и действительна до 01 апреля 2010 года.


«____»____________200___ г. подписи и печать банка

(руководителя и главного бухгалтера)


Адрес банка:

Номер лицензии:

кор. счета:





Приложение № 1

к конкурсной документации

Открытого конкурса № 1/2009

Приложение № 2 (технические требования к лоту № 2)

Приложение № 1 (технические требования к лоту № 1)






ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


на выполнение работы:


Разработка предложений по конверсии радиочастотного спектра в полосах радиочастот 174–230 МГц, 470–726 МГц, используемых РЭС (Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 12, Тип 13, Тип 38 и Тип 39) военного и специального назначения, в целях обеспечения развития цифрового телевизионного вещания


(шифр «Конверсия 174–230/470–726»)









Конкурс № 1/2009 Лот № 1















Москва, 2009



1. Наименование работы

Разработка предложений по конверсии радиочастотного спектра в полосах радиочастот 174–230 МГц, 470–726 МГц, используемых РЭС (Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 12, Тип 13, Тип 38 и Тип 39) военного и специального назначения, в целях обеспечения развития цифрового телевизионного вещания. (Шифр: «Конверсия 174–230/470–726»).


2. Основания для проведения работы

2.1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 706-р.

2.2. Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 06.04.2006 № 11 (О проведении конверсии радиочастотного спектра).

2.3. Протокол заседания Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 30.10.2006 № 3.

2.4. Протокол заседания рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра от 02.04.2009 № П12-4-06-718.

2.5. Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы и план мероприятий по реализации мероприятий Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-р.

2.6. Протокол заседания ГКРЧ от 06.06.2005 № 05-06-02-001 (О результатах внедрения цифрового телевизионного вещания в опытных зонах и совместном использовании полос радиочастот 174–230 МГц и 470–862 МГц наземными системами цифрового и аналогового телевизионного вещания).

3. Сроки выполнения работы

Начало со дня заключения государственного контракта.

Окончание не позднее 1 декабря 2009 года.


4. Заказчик

Федеральное агентство связи.


5. Исходные данные

5.1. Частотно-территориальный план развертывания сети цифрового телевизионного вещания в Российской Федерации, утвержденный Решением ГКРЧ от 19.03.2009.

5.2. Критерии совместимости средств цифрового телевизионного и звукового вещания стандартов DVB-T и T-DAB с РЭС ПВО ВВС и РЭС связи военного назначения в полосах частот 174–230 МГц 470–726 МГц.

5.2.1. Определение условий совместного использования полос частот 174–230 МГц и 470–862 МГц в Российской Федерации РЭС наземного цифрового и телевизионного вещания и РЭС ПВО (Отчет).

5.2.2. Нормы частотно-территориального разноса РЭС наземных систем цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T и РЭС ПВО ВВС в полосе частот 174–230 МГц.

5.2.3. Нормы частотно-территориального разноса РЭС наземных систем цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T и РЭС ПВО ВВС в полосе частот 470–862 МГц.

5.2.4. Нормы частотно-территориального разноса РЭС наземных систем цифрового звукового вещания стандарта T-DAB и РЭС ПВО ВВС в полосе частот 174–230 МГц.

5.2.5. Условия электромагнитной совместимости РЭС цифрового телевидения стандарта DVB-T и РЭС связи военного назначения в полосе частот 174–230 МГц и 470–862 МГц (Отчет).

5.2.6. Нормы частотно-территориального разноса РЭС цифрового радиовещания стандарта T-DAB и РЭС связи военного назначения в полосе частот 174-230 МГц.

5.2.7. Нормы частотно-территориального разноса РЭС цифрового телевидения стандарта DVB-T и РЭС связи военного назначения в полосе частот 174–230 МГц и 470–862 МГц.

5.3. Данные по численности населения по населенным пунктам Российской Федерации, расположению населенных пунктов и телевизионных программах, принимаемых в населенных пунктах Российской Федерации.

5.4. Список частотных присвоений передающих сетей стартового мультиплекса наземного цифрового вещания для направления в Минобороны России и ФСО России.

5.5. Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы и план мероприятий по реализации мероприятий Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-р.

5.6. Таблица распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации.

5.7. Регламент радиосвязи.

5.8. Отчетные материалы и рекомендации МСЭ и СЕПТ по службе радиовещания.





6. Цель работы

6.1. Обеспечение возможности работы средств цифрового вещания в ранее недоступных частотных каналах совместно с РЭС других служб в регионах Российской Федерации в полосе частот174–230 МГц и 470–726 МГц.

6.2. Результаты работы будут реализованы в документах по управлению использованием радиочастотным спектром и при внедрении частотно-территориального плана развертывания сети цифрового телевизионного вещания в Российской Федерации.


7. Содержание работы

  1. Анализ существующего и перспективного использования полосы 174-230 МГц для цифрового ТВ, ЗВ и МВ вещания в 1 и 3 Регионах, прежде всего в сопредельных странах.

  2. Обзор характеристик систем цифрового вещания в III диапазоне.

  3. Анализ использования полосы 174–230 МГц телевизионным вещанием и РЭС других служб в Российской Федерации. Анализ дислокации и номенклатуры РЭС, условий их работы совместно с существующими станциями аналогового ТВ.

  4. Анализ существующего использования полосы 470–726 МГц РЭС войск связи.

  5. Анализ возможности использования плановых и внеплановых ТВ каналов полосы 174–230 МГц по территории Российской Федерации для организации вещания с точки зрения совместимости с действующими РЭС ПВО и РЭС войск связи.

  6. Разработка предложений по организационно-техническим мероприятиям, обеспечивающим внедрение цифрового телевизионного и звукового вещания по территории Российской Федерации в полосе 174–230 МГц совместно с РЭС ПВО и РЭС войск связи.

  7. Разработка перечня регионов, в которых возможно использование плановых и внеплановых каналов для вещания DVB-T и T-DAB в полосе 174-230 МГц с учетом результатов п. 7.6.

  8. Разработка предложений по порядку использования частотных каналов станциями цифрового вещания DVB-T и РЭС войск связи в полосе частот 470–726 МГц.


8. Требования к выполнению работы

8.1. Работа должна проводиться с соблюдением требований по защите сведений, составляющих государственную тайну.

8.2. Работа должна выполняться с учетом интересов обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

8.3. Работа должна проводиться с учетом необходимости достижения состояния динамического баланса в использовании радиочастотного спектра, соответствующего требованиям экономического развития страны в части удовлетворения потребностей в радиочастотном ресурсе всех служб радиосвязи и всех использующих радиочастотный ресурс министерств, ведомств, юридических и физических лиц.

8.4. Работа должна проводиться с учетом необходимости максимально возможного приближения национальной таблицы распределения полос частот между радиослужбами к общеевропейскому распределению.

8.5. Работа должна проводиться с учетом результатов Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174230 МГц и 470862 МГц (РКР-06).

8.6. Работа должна проводиться с учетом результатов, полученных в работе «Определение условий совместного функционирования РЭС наземного цифрового телевизионного и звукового вещания с РЭС правитель­ственного и специального назначения на основе разработки частотно-территориального плана выделений для Российской Федерации».

8.7. При выявлении обстоятельств, препятствующих достижению запланированных результатов работы, исполнитель должен проинформировать об этом Заказчика для принятия необходимых мер.


9. Порядок приемки и материалы, предъявляемые Заказчику по окончании работы


По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику оформленный в соответствии с требованиями государственного контракта отчет о выполненной работе, содержащий:

9.1. Результаты анализа существующего и перспективного использования полосы 174–230 МГц для цифрового ТВ, ЗВ и МВ вещания в 1 и 3 Регионах, прежде всего в сопредельных странах.

9.2. Обзор характеристик систем цифрового вещания в III диапазоне.

9.3. Результаты анализа использования полосы 174–230 МГц телевизионным вещанием и РЭС других служб в РФ. Анализ дислокации и номенклатуры РЭС, условий их работы совместно с существующими станциями аналогового ТВ.

9.4. Результаты анализа существующего использования полосы 470–726 МГц РЭС войск связи.

9.5. Результаты анализа возможности использования плановых и внеплановых ТВ каналов полосы 174–230 МГц по территории РФ для организации вещания с точки зрения совместимости с действующими РЭС ПВО и РЭС войск связи.

9.6. Предложения по организационно-техническим мероприятиям, обеспечивающим внедрение цифрового телевизионного и звукового вещания по территории РФ в полосе 174–230 МГц совместно с РЭС ПВО и РЭС войск связи.

9.7. Перечень регионов, в которых возможно использование плановых и внеплановых каналов для вещания DVB-T и T-DAB в полосе 174–230 МГц.

9.8. Предложения по порядку использования частотных каналов станциями цифрового вещания DVB-T и РЭС войск связи в полосе частот 470–726 МГц.



От Заказчика:




________________


«_____»_________2009 г.


М.П.

От Исполнителя:




_________________


«____»________2009 г.

М.П.




Приложение № 2

к конкурсной документации

Открытого конкурса № 1/2009

Приложение № 2 (технические требования к лоту № 2)








ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


на выполнение работы:


Выбор и обоснование целесообразности проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц, а также полос радиочастот в диапазоне 11/14 ГГц, направленных на расширение частотного ресурса для сетей спутникового непосредственного цифрового вещания


(шифр «Звук-Эллипс»)






Конкурс № 1/2009 Лот № 2


















Москва, 2009

  1. Наименование работы

Выбор и обоснование целесообразности проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц, а также полос радиочастот в диапазоне 11/14 ГГц, направленных на расширение частотного ресурса для сетей спутникового непосредственного цифрового вещания (Шифр: «Звук-Эллипс»).

  1. Основания для проведения работы

    1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126‑ФЗ «О связи».

    2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2000 № 413 «О сближении распределения и условий использования полос радиочастот в Российской Федерации с международным распределением полос радиочастот».

    3. Протокол заседания рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра от 02.04.2009 № П12-4-06-718.

  2. Сроки выполнения работы

Начало со дня заключения государственного контракта.

Окончание не позднее 1 декабря 2009 года.

  1. Заказчик

Федеральное агентство связи.

  1. Исходные данные

5.1. Регламент радиосвязи МСЭ.

5.2. Таблица распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации.

5.3. Материалы официального сайта МСЭ.

5.4. Нормативно-правовая база по использованию полос частот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц.

5.5. Решения, рекомендации и отчеты МСЭ-Р и СЕПТ по использованию радиочастотного спектра в полосах частот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц.

  1. Цели работы

    1. Определение конкретных участков полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц, в которых может быть проведена конверсия радиочастотного спектра с целью расширения частотного ресурса для сетей СНЗВ.

    2. Разработка условий совместного использования систем СНЗВ и РЭС Минобороны России в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

  2. Содержание работы

7.1. Выбор конкретных участков полос радиочастот в рассматриваемых диапазонах, возможных для использования системами СНЗВ.

7.1.1. Анализ ограничений, накладываемых Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации и Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи на использование полос 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц для систем СНЗВ.

7.1.2. Проведение исследований занятости полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц «бумажными» (заявляемыми в Бюро радиосвязи МСЭ) и реально существующими спутниковыми системами.

7.1.3. Проведение исследований занятости полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц радиоэлектронными средствами Минобороны России.

7.1.4. Определение исходных данных по радиоэлектронным средствам Минобороны России, осуществляющих работу в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

7.1.5. Определение сценариев возможных помеховых воздействий от систем СНЗВ на РЭС Минобороны России в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

7.1.6. Обоснование выбора конкретных участков рассматриваемых полос радиочастот с целью разработки условий совместного использования в них систем СНЗВ и РЭС Минобороны России.

7.2. Определение перечня основных радиоэлектронных средств Минобороны России осуществляющих работу в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

7.3. Разработка возможных вариантов и условий совместного использования систем СНЗВ и РЭС Минобороны России в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

7.4. Разработка предложений в проект Решения ГКРЧ «О выделении полосы/полос частот для использования систем СНЗВ на территории Российской Федерации» на основе разработанных условий совместного использования, выбранных участков рассматриваемых полос радиочастот системами СНЗВ и РЭС Минобороны России.

  1. Требования к выполнению работы

    1. Работа должна проводиться с соблюдением требований по защите сведений, составляющих государственную тайну.

    2. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями по сохранению государственной тайны.

    3. Работа должна проводиться с учетом интересов обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

8.4. Работа должна проводиться с учетом необходимости развития в Российской Федерации радиотехнологий, наиболее эффективно использующих радиочастотный спектр.

8.5. Работа должна проводиться с учетом необходимости максимально возможного приближения национальной таблицы распределения полос частот между радиослужбами к общеевропейскому распределению.

8.6. По итогам работ должны быть выбраны конкретные участки в полосах радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц, с целью расширения частотного ресурса для сетей СНЗВ и разработаны условия совместного использования систем СНЗВ и РЭС Минобороны России в них.

8.7. При выявлении обстоятельств, препятствующих достижению запланированных результатов работы, исполнитель должен проинформировать об этом Заказчика для принятия необходимых мер.

  1. Порядок приемки и материалы, предъявляемые Заказчику по окончании работы

По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику оформленный в соответствии с требованиями государственного контракта отчет о выполненной работе, содержащий:

9.1. Выбранные участки полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц возможные для использования систем СНЗВ.

9.2. Результаты анализа ограничений, накладываемых Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации и Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи на использование полос 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц для систем СНЗВ.

9.3. Результаты проведенных исследований занятости полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц «бумажными» (заявляемыми в Бюро радиосвязи МСЭ) и реально существующими спутниковыми системами.

9.4. Результаты проведенных исследований занятости полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц радиоэлектронными средствами Минобороны России.

9.5. Результаты определения исходных данных по радиоэлектронным средствам Минобороны России, осуществляющих работу в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

9.6. Сценарии возможных помеховых воздействий от систем СНЗВ на РЭС Минобороны России в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

9.7. Обоснование выбора конкретных участков рассматриваемых полос радиочастот с целью разработки условий совместного использования в них систем СНЗВ и РЭС Минобороны России.

9.8. Перечень основных радиоэлектронных средств Минобороны России осуществляющих работу в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

9.9. Возможные варианты и условия совместного использования систем СНЗВ и РЭС Минобороны России в выбранных участках рассматриваемых полос радиочастот.

9.10. Предложения в проект Решения ГКРЧ «О выделении полосы/полос частот для использования систем СНЗВ на территории Российской Федерации» на основе разработанных условий совместного использования, выбранных участков рассматриваемых полос радиочастот системами СНЗВ и РЭС Минобороны России.

9.11. Условия совместного использования систем СНЗВ и радиоэлектронных средств Минобороны России в выбранных участках полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц и 11/14 ГГц.


От Заказчика:




____________________


«_____»____________________2009 г.



М.П.

От Исполнителя:




____________________


«_____»________________2009 г.


М.П.









Приложение № 3

к конкурсной документации

Открытого конкурса № 1/2009

Приложение № 3 (технические требования к лоту № 3)









ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


на выполнение работы:


Реализация локально-территориального принципа конверсии РЧС для обеспечения возможности развития в полосах частот 726–790 МГц систем цифрового телевизионного вещания в регионах Российской Федерации


(шифр «Конверсия-Регионы-2009»)


Конкурс №1/2009 Лот № 3


















Москва, 2009

  1. Наименование работы

Реализация локально-территориального принципа конверсии РЧС для обеспечения возможности развития в полосах частот 726–790 МГц систем цифрового телевизионного вещания в регионах Российской Федерации (шифр «Конверсия – Регионы-2009»).


  1. Основания для проведения работы

    1. Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 06.04.2006 № 11.

    2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

    3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2004 № 336 «Об утверждении Положения о Государственной комиссии по радиочастотам».

    4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2000 № 413 «О сближении распределения и условий использования полос радиочастот в Российской Федерации с международным распределением полос радиочастот».

    5. Протокол заседания рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра от 02.04.2009 № П12-4-06-718.


  1. Сроки выполнения работы

Начало со дня заключения государственного контракта.

Окончание не позднее 1 декабря 2009 года.



  1. Заказчик

Федеральное агентство связи.


  1. Исходные данные

5.1. Проект концепции конверсии радиочастотного спектра в Российской Федерации.

5.2. Проект Плана проведения конверсии радиочастотного спектра в Российской Федерации до 2015 года.

5.3. План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, представляемый Государственным заказчиком.


  1. Цель работы

6.1. Высвобождение в новых выбранных районах дислокации средств воздушной радионавигации (от 6 до 12 регионов России в зависимости от количества аэродромов в регионе) частотных каналов, ранее не доступных радиовещательной службе, для развития сетей цифрового телевидения, обеспечивающих трансляцию стартовых мультиплексов, содержащих пакет обязательных к распространению федеральных и региональных программ.

6.2. Обеспечение возможности развития в полосе частот 726–790 МГц систем наземного цифрового ТВ вещания.

6.3. Результаты работы будут реализованы в документах по управлению использованием радиочастотным спектром.


  1. Содержание работы

7.1. Проведение анализа электромагнитной обстановки по регионам Российской Федерации для определения приоритетности реализации локально-территориального принципа конверсии РЧС на территории Российской Федерации в 2009 году.

7.2. Согласование с Заказчиком регионов для реализации локально-территориального принципа конверсии в 2009 году.

7.3. Проведение работ по реализации локально-территориального принципа конверсии РЧС в выбранных регионах Российской Федерации.

7.3.1. Определение состава и мест размещения наземных РЭС военного и гражданского назначения на территории выбранных регионов и анализ их технических характеристик.

7.3.2. Определение состава и анализ технических характеристик бортовых РЭС военного и гражданского назначения.

7.3.3. Определение для каждого пункта установки передатчиков ЦТВ технических характеристик передающих станций (высоты опор, мощности передатчиков, конфигурации диаграмм направленности передающих антенн).

7.3.4. Разработка проектов по развертыванию цифрового ТВ вещания в выбранных регионах.

7.3.5. Разработка проекта плана частотных присвоений для оборудования цифрового ТВ вещания в выбранных регионах.

7.3.6. Выбор позиций и размещение элементов наземного оборудования, включая проектирование.

7.3.7. При необходимости проведение работ по модернизации эксплуатируемых в выбранных регионах радиолокационных средств управления полетами.

7.3.8. При необходимости развертывание и настройка технологического оборудования цифрового ТВ вещания, совместимого с эксплуатируемыми средствами наблюдения, навигации и посадки военного и гражданского назначения для проведения испытаний.

7.3.9. Проведение исследований условий взаимодействия и анализ электромагнитной совместимости развернутых модернизированных средств наблюдения, навигации и посадки со средствами цифрового ТВ вещания с проведением необходимых летных проверок.


8. Требования к выполнению работы

Работа должна проводиться с соблюдением требований по защите сведений, составляющих государственную тайну и с учетом интересов обороноспособности и безопасности Российской Федерации.


9. Порядок приемки и материалы, предъявляемые Заказчику по окончании работы

По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику:

9.1. Оформленный в соответствии с требованиями государственного контракта отчет о выполненной работе, содержащий:

9.1.1. Результаты анализа электромагнитной обстановки по регионам Российской Федерации.

9.1.2. Перечень наземных РЭС военного и гражданского назначения и места их размещения на территории выбранных регионов, результаты анализа их технических характеристик.

9.1.3. Перечень пунктов установки передатчиков ЦТВ, описание технических характеристик передающих станций (высоты опор, мощности передатчиков, конфигурации диаграмм направленности передающих антенн.

9.1.4. Проекты по развертыванию цифрового ТВ вещания в выбранных регионах.

9.1.5. Проект плана частотных присвоений для оборудования цифрового ТВ вещания в выбранных регионах.

9.2. Отчет о результатах исследований условий взаимодействия и анализ электромагнитной совместимости развернутых модернизированных средств наблюдения, навигации и посадки со средствами цифрового ТВ вещания с проведением необходимых летных проверок, материалы, подтверждающие сделанные выводы, включая акт и протоколы натурных испытаний.



От Заказчика:







___________________


«_____»____________________2009 г.

М.П.

От Исполнителя:







____________________


«_____»_________________2009 г.

М.П.


Приложение № 4

к конкурсной документации

открытого конкурса № 1/2009


Приложение № 4 (государственный контракт)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№ _______




г. Москва «___»__________ 2009 г.



Федеральное агентство связи, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________________________,

(Должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения Конкурсной комиссии Федерального агентства связи __________________________________________________________________

(наименование Конкурсной комиссии)

(далее — Конкурсная комиссия), оформленного протоколом Конкурсной комиссии от «_____»_________ 2009 г. № __________, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно в соответствии с условиями настоящего государственного контракта разработать предложения по конверсии радиочастотного спектра в полосах радиочастот 174–230 МГц, 470-726 МГц, используемых РЭС (Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 12, Тип 13, Тип 38 и Тип 39) военного и специального назначения, в целях обеспечения развития цифрового телевизионного вещания (шифр «Конверсия 174–230/470–726») (далее — работа) и сдать результаты Государственному заказчику, а Государственный заказчик принять работу и оплатить.

1.2. Технические требования к выполнению работы и ее результатам содержатся в приложении № 1 к настоящему государственному контракту.


2. Сроки выполнения работы по государственному контракту

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работы на следующий день после подписания Сторонами государственного контракта.

2.2. Срок сдачи результатов работы по государственному контракту — не позднее «___» ________200_ г. с учетом п. 6.3 настоящего государственного контракта.

2.3. Работа по настоящему государственному контракту считается выполненной с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работы.

2.4. Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно представить результаты работы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями государственного контракта.


3. Стоимость работы и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работы составляет __________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата работы, указанной в п. 1.1 настоящего государственного контракта, осуществляется за счет средств федерального бюджета 2009 года по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика», целевой статье 330 02 01 «Конверсия радиочастотного спектра», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными организациями».

Расчеты по настоящему государственному контракту производятся между Государственным заказчиком и Исполнителем в соответствии со сметой расходов (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

В течение 14-ти рабочих дней после подписания государственного контакта Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % от стоимости работы на основании выставленного исполнителем счета.

3.3. Оплата выполненной работы осуществляется Государственным заказчиком в течение 11-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3.4. Оплата работы по государственному контракту может быть приостановлена в случае неполного выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований. В этом случае Государственный заказчик своевременно уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде.

3.5. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов, а также невозможность или нецелесообразность продолжения выполнения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Государственный заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в государственном контракте.


4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

– привлекать к выполнению настоящего государственного контракта третьих лиц. К отношениям Исполнителя с привлекаемыми им для выполнения работ в рамках данного государственного контракта третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчиках;

– запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работы информацию;

– под свою ответственность по предварительному согласованию с Государственным заказчиком вносить изменения в содержание работы, если эти изменения не противоречат техническим требованиям и не нарушают целевую ориентацию работы;

– требовать от Государственного заказчика приемки результатов работы.

4.2. Исполнитель обязан:

– выполнить работу в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и передать Государственному заказчику ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок по акту сдачи-приемки;

– своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи выполненной работы, устранять допущенные по его вине недостатки или иные отступления от технических требований;

– в течении 2-х рабочих дней информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

– в течении 2-х рабочих дней сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении выполнения работы;

– без увеличения цены государственного контракта выполнить установленные законодательством Российской Федерации обязанности по регистрации результатов работы и передать документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику;

– предоставлять в течении 3-х рабочих дней по запросам Государственного заказчика информацию о ходе исполнения государственного контракта;

– представлять Государственному заказчику в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров с привлекаемыми к исполнению государственного контракта третьими лицами следующую информацию:

наименование привлекаемого лица;

объем и содержание выполняемых третьими лицами работ;

сроки выполнения работ;

стоимость выполняемых работ, включая налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– включать в договоры с привлекаемыми в рамках выполнения государственного контракта третьими лицами обязанность представления аналогичной информации по привлекаемым ими третьим лица и направлять Государственному заказчику представленную информацию не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения от привлекаемых лиц.

4.3. Государственный заказчик имеет право:

– контролировать в любое время ход выполнения Исполнителем и его соисполнителями работы по государственному контракту, не вмешиваясь в их финансово-хозяйственную деятельность;

– отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы техническим требованиям, установленным настоящим государственным контрактом;

– требовать возмещение убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.4. Государственный заказчик обязан:

– передавать Исполнителю по письменному запросу необходимую для выполнения работы информацию;

– принять результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– оплатить результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– в течении 5-ти рабочих дней сообщить Исполнителю о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего государственного контракта.


5. Интеллектуальная собственность

5.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов работы, свободных от прав третьих лиц.

5.2. Права на результаты работы, в том числе способные к правовой охране, выполненные в соответствии с настоящим государственным контрактом, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты работы для собственных нужд.

5.3. Исполнитель обязан представлять Государственному заказчику информацию о том, что при выполнении работы получены результаты, подлежащие правовой охране.

5.4. Исполнитель представляет Государственному заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщает условия их использования; согласовывает с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

5.5. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту определяются законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

5.6. В случае создания в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту объектов интеллектуальной собственности, Стороны заключают соглашение, в котором должно быть предусмотрено условие о передаче Исполнителем Государственному заказчику интеллектуальных прав.

5.7. Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц.


6. Порядок сдачи и приемки выполненной работы (этапов работы)

6.1. Приемка работы производится в установленном государственным контрактом порядке в соответствии с техническими требованиями.

6.2. Перечень технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику по окончанию выполнения работы по государственному контракту, определен техническими требованиями.

Все листы сопроводительной документации, а также материалов, представляемых на бумажных носителях, должны быть постранично пронумерованы, сшиты и скреплены оттиском печати Исполнителя, если иное не предусмотрено техническими требованиями.

6.3. Исполнитель не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты начала сдачи-приемки выполненной работы, но не позднее ___________ 2009 года направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче. К извещению прикладываются:

– ведомость соответствия выполненной работы техническим требованиям;

– отчетные материалы, предусмотренные техническими требованиями (в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, если иное не предусмотрено техническими требованиями);

– информацию о подлежащих правовой охране результатах выполнения работы;

– подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работы;

– отчет о расходовании средств федерального бюджета.

6.4. Государственный заказчик в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя сообщает Исполнителю срок приемки Государственным заказчиком выполненной работы.

6.5. Государственный заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня приемки выполненной работы обязан направить Исполнителю подписанный Сторонами акт сдачи-приемки работы или мотивированный отказ от приемки работы.

В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от принятия работы, Сторонами составляется двусторонний протокол разногласий с указанием перечня необходимых доработок по устранению недостатков и сроков их выполнения. Максимальный срок доработок составляет 14 дней со дня подписания Сторонами протокола разногласий.


7. Распределение рисков по государственному контракту

7.1. Риск случайной невозможности исполнения настоящего государственного контракта несет Исполнитель, кроме случаев, когда такая невозможность возникла по вине Государственного заказчика.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Исполнитель.

7.3. В случае уклонения Государственного заказчика от принятия выполненной работы, если это повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели результатов работы признается перешедшим к Государственному заказчику в момент, когда передача результатов работы должна была состояться в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.


8. Особые условия

8.1. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, незамедлительно поставив об этом в известность Государственного заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы.

8.2. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работы других лиц в нарушение условий, определенных настоящим государственным контрактом, Государственный заказчик имеет право не оплачивать ту часть работы, которая была выполнена лицом, привлеченным с нарушением указанных условий.

8.3. Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

8.4. Исполнитель не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по государственному контракту третьим лицам.

8.5. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

По требованию одной из Сторон государственный контракт может быть расторгнут:

а) в случае нарушения Исполнителем сроков окончания выполнения работы по причинам, не зависящим от Государственного заказчика более чем на 20 дней;

б) в случае выполнения Исполнителем работы или этапов работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным;

в) в случае принятия компетентным государственным органом решения, влекущего прекращения финансирования государственного контракта из средств федерального бюджета;

г) приостановление или аннулирование действия лицензии Исполнителя;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. При расторжении государственного контракта Исполнитель передает Государственному заказчику все незавершенные результаты работ в течение 10 дней после дня расторжения Контракта.


9. Обстоятельства непреодолимой силы

Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по государственному контракту, и т.д.), Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий. В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается представителями обеих Сторон.


10. Ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения в установленный срок работы по государственному контракту, в том числе в случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения работы, Исполнитель выплачивает в доход федерального бюджета неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.2. При невыполнении обязательств по государственному контракту кроме уплаты неустойки Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Государственным заказчиком убытки.

10.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению государственного контракта Государственный заказчик вправе расторгнуть государственный контракт и потребовать возмещения убытков.

10.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего государственного контракта, ухудшившими результат работы или иными недостатками, не позволяющими завершить работу, Государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

– безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Государственным заказчиком;

– соразмерного уменьшения установленной цены государственного контракта;

– возмещения своих расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

10.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего государственного контракта, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.6. В случае предъявления Государственному заказчику третьим лицом каких-либо претензий или исков, вызванных нарушением прав этого лица в связи с выполнением Исполнителем обязательств по государственному контракту, Государственный заказчик:

– информирует об этом Исполнителя;

– предоставляет Исполнителю возможность участвовать в мероприятиях по урегулированию таких претензий и исков.

При выполнении указанных условий Исполнитель обязан возместить Государственному заказчику все убытки, вызванные такими претензиями или исками, включая все расходы, связанные с их урегулированием.



11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения государственного контракта и полученным результатам.

11.2. Исполнитель имеет право публиковать, тиражировать полученные при выполнении работы сведения только с письменного согласия Государственного заказчика.

11.3. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной письменной договоренности.

11.4. В случае разглашения Исполнителем сведений, являющихся конфиденциальными в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, он обязан возместить ущерб, причиненный собственными действиями, а также выплатить неустойку в размере 20 % от стоимости всей работы.


12. Заключительные положения

12.1. Государственный контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передается Исполнителю, а другой находится у Государственного заказчика.

12.2. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009, за исключением раздела 11, который действует бессрочно. Окончание срока действия государственного контракта не освобождает Исполнителя от обязанности осуществить регистрацию работы и результатов, полученных при выполнении данной работы, по форме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации и предоставить документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику.

12.3. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. Возникающие в ходе исполнения государственного контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

12.5. Неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта являются:

– технические требования (приложение № 1);

– смета расходов (приложение № 2);

– форма акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (приложение № 3).


13. Адреса и реквизиты Сторон


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Почтовый адрес/Место нахождения:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 /

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

ОКПО 000 83569

ОГРН 104 779 650 0311

ИНН/КПП 7710549038 / 771001001

Р/с 40105810700000010079

Отделение 1 Московского ГТУ Банка

России г. Москва

БИК 044583001

Л/с 03084000840

в УФК по г. Москве



_________________ / _____________ /

__________________ / _________ /


«______» _________________ 2009 г.


М.П.


«______» _________________ 2009 г.


М.П.




Приложение № 1

к государственному контракту

№ __________ от ___________


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


___________________________________________________


(Оформляется в соответствии и по форме технических требований, являющихся приложениями №№ 1‑3 к конкурсной документации открытого конкурса № 1/2009)



Конкурс № 1/2009 Лот № 1




Приложение № 2

к государственному контракту

__________ от ___________


Смета расходов на выполнение работы

______________________________________________________


п/п


Наименование работы

(этап работы)

Сумма без учета налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма, включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)







от Государственного заказчика:





_________________________

от Исполнителя:





_________________________


М.П.


М.П.

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложение № 3

к государственному контракту

_________ от ____________


Стороны согласились, что сдача-приемка результатов работы по настоящему государственному контракту будет оформлена Актом сдачи-приемки работы по нижеследующей форме.


от Государственного заказчика:




_______________________________

от Исполнителя:




______________________________


М.П.


М.П.



Акт

сдачи-приемки

_____________________________________________________________________________

(название этапа работы или работы в целом)

по государственному контракту № _____ от ____________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с одной стороны, и представитель Исполнителя _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Государственный заказчик на основании решения приемочной комиссии от ___________ протокол № ____ принимает результаты выполнения работы (этапа работы) по государственному контракту № _________ от ________ Исполнитель обязуется в ходе дальнейшего выполнения работы по государственному контракту за свой счет устранить недостатки и учесть замечания, изложенные в протоколе разногласий приемочной комиссии № ______ от ______________г. (приложение № ___ к настоящему акту).

  2. Стоимость выполненной работы составляет _______________________(___________________________________) рублей.

Сумма перечисленного аванса составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Остаток средств, подлежащий перечислению Исполнителю, составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Настоящий Акт составлен в ________________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


Приложение № 5

к конкурсной документации

открытого конкурса № 1/2009


Приложение № 5 (государственный контракт)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№ _______




г. Москва «___»__________ 2009 г.



Федеральное агентство связи, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________________________,

(Должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения Конкурсной комиссии Федерального агентства связи __________________________________________________________________

(наименование Конкурсной комиссии)

(далее — Конкурсная комиссия), оформленного протоколом Конкурсной комиссии от «_____»_________ 2009 г. № __________, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно в соответствии с условиями настоящего государственного контракта выполнить работу «Выбор и обоснование целесообразности проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот 1452–1492 МГц, 1980–2010 МГц, 2170–2200 МГц, 2520–2670 МГц, а также полос радиочастот в диапазоне 11/14 ГГц, направленных на расширение частотного ресурса для сетей спутникового непосредственного цифрового вещания (Шифр: «Звук-Эллипс») (далее — работа) и сдать результаты Государственному заказчику, а Государственный заказчик принять работу и оплатить.

1.2. Технические требования к выполнению работы и ее результатам содержатся в приложении № 1 к настоящему государственному контракту.



2. Сроки выполнения работы по государственному контракту

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работы на следующий день после подписания Сторонами государственного контракта.

2.2. Срок сдачи результатов работы по государственному контракту — не позднее «___» ________200_ г. с учетом п. 6.3 настоящего государственного контракта.

2.3. Работа по настоящему государственному контракту считается выполненной с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работы.

2.4. Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно представить результаты работы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями государственного контракта.


3. Стоимость работы и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работы составляет __________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата работы, указанной в п. 1.1 настоящего государственного контракта, осуществляется за счет средств федерального бюджета 2009 года по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика», целевой статье 330 02 01 «Конверсия радиочастотного спектра», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными организациями».

Расчеты по настоящему государственному контракту производятся между Государственным заказчиком и Исполнителем в соответствии со сметой расходов (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

В течение 14-ти рабочих дней после подписания государственного контакта Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % от стоимости работы на основании выставленного исполнителем счета.

3.3. Оплата выполненной работы осуществляется Государственным заказчиком в течение 11-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3.4. Оплата работы по государственному контракту может быть приостановлена в случае неполного выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований. В этом случае Государственный заказчик своевременно уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде.

3.5. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов, а также невозможность или нецелесообразность продолжения выполнения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Государственный заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в государственном контракте.


4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

– привлекать к выполнению настоящего государственного контракта третьих лиц. К отношениям Исполнителя с привлекаемыми им для выполнения работ в рамках данного государственного контракта третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчиках;

– запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работы информацию;

– под свою ответственность по предварительному согласованию с Государственным заказчиком вносить изменения в содержание работы, если эти изменения не противоречат техническим требованиям и не нарушают целевую ориентацию работы;

– требовать от Государственного заказчика приемки результатов работы.

4.2. Исполнитель обязан:

– выполнить работу в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и передать Государственному заказчику ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок по акту сдачи-приемки;

– своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи выполненной работы, устранять допущенные по его вине недостатки или иные отступления от технических требований;

– в течении 2-х рабочих дней информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

– в течении 2-х рабочих дней сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении выполнения работы;

– без увеличения цены государственного контракта выполнить установленные законодательством Российской Федерации обязанности по регистрации результатов работы и передать документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику;

– предоставлять в течении 3-х рабочих дней по запросам Государственного заказчика информацию о ходе исполнения государственного контракта;

– представлять Государственному заказчику в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров с привлекаемыми к исполнению государственного контракта третьими лицами следующую информацию:

наименование привлекаемого лица;

объем и содержание выполняемых третьими лицами работ;

сроки выполнения работ;

стоимость выполняемых работ, включая налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– включать в договоры с привлекаемыми в рамках выполнения государственного контракта третьими лицами обязанность представления аналогичной информации по привлекаемым ими третьим лица и направлять Государственному заказчику представленную информацию не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения от привлекаемых лиц.

4.3. Государственный заказчик имеет право:

– контролировать в любое время ход выполнения Исполнителем и его соисполнителями работы по государственному контракту, не вмешиваясь в их финансово-хозяйственную деятельность;

– отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы техническим требованиям, установленным настоящим государственным контрактом;

– требовать возмещение убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.4. Государственный заказчик обязан:

– передавать Исполнителю по письменному запросу необходимую для выполнения работы информацию;

– принять результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– оплатить результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– в течении 5-ти рабочих дней сообщить Исполнителю о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего государственного контракта.


5. Интеллектуальная собственность

5.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов работы, свободных от прав третьих лиц.

5.2. Права на результаты работы, в том числе способные к правовой охране, выполненные в соответствии с настоящим государственным контрактом, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты работы для собственных нужд.

5.3. Исполнитель обязан представлять Государственному заказчику информацию о том, что при выполнении работы получены результаты, подлежащие правовой охране.

5.4. Исполнитель представляет Государственному заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщает условия их использования; согласовывает с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

5.5. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту определяются законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

5.6. В случае создания в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту объектов интеллектуальной собственности, Стороны заключают соглашение, в котором должно быть предусмотрено условие о передаче Исполнителем Государственному заказчику интеллектуальных прав.

5.7. Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц.


6. Порядок сдачи и приемки выполненной работы (этапов работы)

6.1. Приемка работы производится в установленном государственным контрактом порядке в соответствии с техническими требованиями.

6.2. Перечень технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику по окончанию выполнения работы по государственному контракту, определен техническими требованиями.

Все листы сопроводительной документации, а также материалов, представляемых на бумажных носителях, должны быть постранично пронумерованы, сшиты и скреплены оттиском печати Исполнителя, если иное не предусмотрено техническими требованиями.

6.3. Исполнитель не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты начала сдачи-приемки выполненной работы, но не позднее ___________ 2009 года направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче. К извещению прикладываются:

– ведомость соответствия выполненной работы техническим требованиям;

– отчетные материалы, предусмотренные техническими требованиями (в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, если иное не предусмотрено техническими требованиями);

– информацию о подлежащих правовой охране результатах выполнения работы;

– подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работы;

– отчет о расходовании средств федерального бюджета.

6.4. Государственный заказчик в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя сообщает Исполнителю срок приемки Государственным заказчиком выполненной работы.

6.5. Государственный заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня приемки выполненной работы обязан направить Исполнителю подписанный Сторонами акт сдачи-приемки работы или мотивированный отказ от приемки работы.

В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от принятия работы, Сторонами составляется двусторонний протокол разногласий с указанием перечня необходимых доработок по устранению недостатков и сроков их выполнения. Максимальный срок доработок составляет 14 дней со дня подписания Сторонами протокола разногласий.


7. Распределение рисков по государственному контракту

7.1. Риск случайной невозможности исполнения настоящего государственного контракта несет Исполнитель, кроме случаев, когда такая невозможность возникла по вине Государственного заказчика.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Исполнитель.

7.3. В случае уклонения Государственного заказчика от принятия выполненной работы, если это повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели результатов работы признается перешедшим к Государственному заказчику в момент, когда передача результатов работы должна была состояться в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.


8. Особые условия

8.1. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, незамедлительно поставив об этом в известность Государственного заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы.

8.2. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работы других лиц в нарушение условий, определенных настоящим государственным контрактом, Государственный заказчик имеет право не оплачивать ту часть работы, которая была выполнена лицом, привлеченным с нарушением указанных условий.

8.3. Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

8.4. Исполнитель не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по государственному контракту третьим лицам.

8.5. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

По требованию одной из Сторон государственный контракт может быть расторгнут:

а) в случае нарушения Исполнителем сроков окончания выполнения работы по причинам, не зависящим от Государственного заказчика более чем на 20 дней;

б) в случае выполнения Исполнителем работы или этапов работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным;

в) в случае принятия компетентным государственным органом решения, влекущего прекращения финансирования государственного контракта из средств федерального бюджета;

г) приостановление или аннулирование действия лицензии Исполнителя;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. При расторжении государственного контракта Исполнитель передает Государственному заказчику все незавершенные результаты работ в течение 10 дней после дня расторжения Контракта.


9. Обстоятельства непреодолимой силы

Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по государственному контракту, и т.д.), Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий. В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается представителями обеих Сторон.


10. Ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения в установленный срок работы по государственному контракту, в том числе в случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения работы, Исполнитель выплачивает в доход федерального бюджета неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.2. При невыполнении обязательств по государственному контракту кроме уплаты неустойки Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Государственным заказчиком убытки.

10.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению государственного контракта Государственный заказчик вправе расторгнуть государственный контракт и потребовать возмещения убытков.

10.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего государственного контракта, ухудшившими результат работы или иными недостатками, не позволяющими завершить работу, Государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

– безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Государственным заказчиком;

– соразмерного уменьшения установленной цены государственного контракта;

– возмещения своих расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

10.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего государственного контракта, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.6. В случае предъявления Государственному заказчику третьим лицом каких-либо претензий или исков, вызванных нарушением прав этого лица в связи с выполнением Исполнителем обязательств по государственному контракту, Государственный заказчик:

– информирует об этом Исполнителя;

– предоставляет Исполнителю возможность участвовать в мероприятиях по урегулированию таких претензий и исков.

При выполнении указанных условий Исполнитель обязан возместить Государственному заказчику все убытки, вызванные такими претензиями или исками, включая все расходы, связанные с их урегулированием.



11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения государственного контракта и полученным результатам.

11.2. Исполнитель имеет право публиковать, тиражировать полученные при выполнении работы сведения только с письменного согласия Государственного заказчика.

11.3. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной письменной договоренности.

11.4. В случае разглашения Исполнителем сведений, являющихся конфиденциальными в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, он обязан возместить ущерб, причиненный собственными действиями, а также выплатить неустойку в размере 20 % от стоимости всей работы.


12. Заключительные положения

12.1. Государственный контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передается Исполнителю, а другой находится у Государственного заказчика.

12.2. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009, за исключением раздела 11, который действует бессрочно. Окончание срока действия государственного контракта не освобождает Исполнителя от обязанности осуществить регистрацию работы и результатов, полученных при выполнении данной работы, по форме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации и предоставить документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику.

12.3. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. Возникающие в ходе исполнения государственного контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

12.5. Неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта являются:

– технические требования (приложение № 1);

– смета расходов (приложение № 2);

– форма акта сдачи – приемки работы (этапа работы) (приложение № 3).

13. Адреса и реквизиты Сторон


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Почтовый адрес/Место нахождения:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 /

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

ОКПО 000 83569

ОГРН 104 779 650 0311

ИНН/КПП 7710549038 / 771001001

Р/с 40105810700000010079

Отделение 1 Московского ГТУ Банка

России г. Москва

БИК 044583001

Л/с 03084000840

в УФК по г. Москве



_________________ / _____________ /

__________________ / _________ /


«______» _________________ 2009 г.


М.П.


«______» _________________ 2009 г.


М.П.




Приложение № 1

к государственному контракту

№ __________ от ___________


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


___________________________________________________


(Оформляется в соответствии и по форме технических требований, являющихся приложениями №№ 1‑3 к конкурсной документации открытого конкурса № 1/2009)



Конкурс № 1/2009 Лот № 2




Приложение № 2

к государственному контракту

__________ от ___________


Смета расходов на выполнение работы

______________________________________________________


п/п


Наименование работы

(этап работы)

Сумма без учета налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма, включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)







от Государственного заказчика:





___________________________

от Исполнителя:





___________________________


М.П.


М.П.

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложение № 3

к государственному контракту

_________ от ____________


Стороны согласились, что сдача-приемка результатов работы по настоящему государственному контракту будет оформлена Актом сдачи-приемки работы по нижеследующей форме.


от Государственного заказчика:




_______________________________

от Исполнителя:




______________________________


М.П.


М.П.



Акт

сдачи-приемки

_____________________________________________________________________________

(название этапа работы или работы в целом)

по государственному контракту № _____ от ____________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с одной стороны, и представитель Исполнителя _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Государственный заказчик на основании решения приемочной комиссии от ___________ протокол № ____ принимает результаты выполнения работы (этапа работы) по государственному контракту № _________ от ________ Исполнитель обязуется в ходе дальнейшего выполнения работы по государственному контракту за свой счет устранить недостатки и учесть замечания, изложенные в протоколе разногласий приемочной комиссии № ______ от ______________г. (приложение № ___ к настоящему акту).

  2. Стоимость выполненной работы составляет _______________________(___________________________________) рублей.

Сумма перечисленного аванса составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Остаток средств, подлежащий перечислению Исполнителю, составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Настоящий Акт составлен в ________________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


Приложение № 6

к конкурсной документации

открытого конкурса № 1/2009


Приложение № 6 (государственный контракт)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№ _______




г. Москва «___»__________ 2009 г.



Федеральное агентство связи, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________________________,

(Должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения Конкурсной комиссии Федерального агентства связи __________________________________________________________________

(наименование Конкурсной комиссии)

(далее — Конкурсная комиссия), оформленного протоколом Конкурсной комиссии от «_____»_________ 2009 г. № __________, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно в соответствии с условиями настоящего государственного контракта выполнить работу «Реализация локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра для обеспечения возможности развития в полосах частот 726–790 МГц систем цифрового телевизионного вещания в регионах Российской Федерации» (шифр «Конверсия-Регионы-2009») (далее — работа) и сдать результаты Государственному заказчику, а Государственный заказчик принять работу и оплатить.

1.2. Технические требования к выполнению работы и ее результатам содержатся в приложении № 1 к настоящему государственному контракту.


2. Сроки выполнения работы по государственному контракту

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работы на следующий день после подписания Сторонами государственного контракта.

2.2. Срок сдачи результатов работы по государственному контракту — не позднее «___» ________200_ г. с учетом п. 6.3 настоящего государственного контракта.

2.3. Работа по настоящему государственному контракту считается выполненной с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работы.

2.4. Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно представить результаты работы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями государственного контракта.


3. Стоимость работы и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работы составляет __________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата работы, указанной в п. 1.1 настоящего государственного контракта, осуществляется за счет средств федерального бюджета 2009 года по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика», целевой статье 330 02 01 «Конверсия радиочастотного спектра», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными организациями».

Расчеты по настоящему государственному контракту производятся между Государственным заказчиком и Исполнителем в соответствии со сметой расходов (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

В течение 14-ти рабочих дней после подписания государственного контакта Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % от стоимости работы на основании выставленного исполнителем счета.

3.3. Оплата выполненной работы осуществляется Государственным заказчиком в течение 11-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3.4. Оплата работы по государственному контракту может быть приостановлена в случае неполного выделения Государственному заказчику бюджетных ассигнований. В этом случае Государственный заказчик своевременно уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде.

3.5. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов, а также невозможность или нецелесообразность продолжения выполнения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Государственный заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в государственном контракте.


4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

– привлекать к выполнению настоящего государственного контракта третьих лиц. К отношениям Исполнителя с привлекаемыми им для выполнения работ в рамках данного государственного контракта третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчиках;

– запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работы информацию;

– под свою ответственность по предварительному согласованию с Государственным заказчиком вносить изменения в содержание работы, если эти изменения не противоречат техническим требованиям и не нарушают целевую ориентацию работы;

– требовать от Государственного заказчика приемки результатов работы.

4.2. Исполнитель обязан:

– выполнить работу в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и передать Государственному заказчику ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок по акту сдачи-приемки;

– своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи выполненной работы, устранять допущенные по его вине недостатки или иные отступления от технических требований;

– в течении 2-х рабочих дней информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

– в течении 2-х рабочих дней сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении выполнения работы;

– без увеличения цены государственного контракта выполнить установленные законодательством Российской Федерации обязанности по регистрации результатов работы и передать документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику;

– предоставлять в течении 3-х рабочих дней по запросам Государственного заказчика информацию о ходе исполнения государственного контракта;

– представлять Государственному заказчику в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров с привлекаемыми к исполнению государственного контракта третьими лицами следующую информацию:

наименование привлекаемого лица;

объем и содержание выполняемых третьими лицами работ;

сроки выполнения работ;

стоимость выполняемых работ, включая налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– включать в договоры с привлекаемыми в рамках выполнения государственного контракта третьими лицами обязанность представления аналогичной информации по привлекаемым ими третьим лица и направлять Государственному заказчику представленную информацию не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения от привлекаемых лиц.

4.3. Государственный заказчик имеет право:

– контролировать в любое время ход выполнения Исполнителем и его соисполнителями работы по государственному контракту, не вмешиваясь в их финансово-хозяйственную деятельность;

– отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы техническим требованиям, установленным настоящим государственным контрактом;

– требовать возмещение убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.4. Государственный заказчик обязан:

– передавать Исполнителю по письменному запросу необходимую для выполнения работы информацию;

– принять результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– оплатить результаты выполненной работы в соответствии с настоящим государственным контрактом;

– в течении 5-ти рабочих дней сообщить Исполнителю о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего государственного контракта.


5. Интеллектуальная собственность

5.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов работы, свободных от прав третьих лиц.

5.2. Права на результаты работы, в том числе способные к правовой охране, выполненные в соответствии с настоящим государственным контрактом, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты работы для собственных нужд.

5.3. Исполнитель обязан представлять Государственному заказчику информацию о том, что при выполнении работы получены результаты, подлежащие правовой охране.

5.4. Исполнитель представляет Государственному заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщает условия их использования; согласовывает с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

5.5. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту определяются законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

5.6. В случае создания в ходе выполнения работы по настоящему государственному контракту объектов интеллектуальной собственности, Стороны заключают соглашение, в котором должно быть предусмотрено условие о передаче Исполнителем Государственному заказчику интеллектуальных прав.

5.7. Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц.


6. Порядок сдачи и приемки выполненной работы (этапов работы)

6.1. Приемка работы производится в установленном государственным контрактом порядке в соответствии с техническими требованиями.

6.2. Перечень технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику по окончанию выполнения работы по государственному контракту, определен техническими требованиями.

Все листы сопроводительной документации, а также материалов, представляемых на бумажных носителях, должны быть постранично пронумерованы, сшиты и скреплены оттиском печати Исполнителя, если иное не предусмотрено техническими требованиями.

6.3. Исполнитель не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты начала сдачи-приемки выполненной работы, но не позднее ___________ 2009 года направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче. К извещению прикладываются:

– ведомость соответствия выполненной работы техническим требованиям;

– отчетные материалы, предусмотренные техническими требованиями (в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, если иное не предусмотрено техническими требованиями);

– информацию о подлежащих правовой охране результатах выполнения работы;

– подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работы;

– отчет о расходовании средств федерального бюджета.

6.4. Государственный заказчик в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя сообщает Исполнителю срок приемки Государственным заказчиком выполненной работы.

6.5. Государственный заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня приемки выполненной работы обязан направить Исполнителю подписанный Сторонами акт сдачи-приемки работы или мотивированный отказ от приемки работы.

В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от принятия работы, Сторонами составляется двусторонний протокол разногласий с указанием перечня необходимых доработок по устранению недостатков и сроков их выполнения. Максимальный срок доработок составляет 14 дней со дня подписания Сторонами протокола разногласий.


7. Распределение рисков по государственному контракту

7.1. Риск случайной невозможности исполнения настоящего государственного контракта несет Исполнитель, кроме случаев, когда такая невозможность возникла по вине Государственного заказчика.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Исполнитель.

7.3. В случае уклонения Государственного заказчика от принятия выполненной работы, если это повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели результатов работы признается перешедшим к Государственному заказчику в момент, когда передача результатов работы должна была состояться в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.


8. Особые условия

8.1. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, незамедлительно поставив об этом в известность Государственного заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы.

8.2. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работы других лиц в нарушение условий, определенных настоящим государственным контрактом, Государственный заказчик имеет право не оплачивать ту часть работы, которая была выполнена лицом, привлеченным с нарушением указанных условий.

8.3. Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

8.4. Исполнитель не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по государственному контракту третьим лицам.

8.5. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

По требованию одной из Сторон государственный контракт может быть расторгнут:

а) в случае нарушения Исполнителем сроков окончания выполнения работы по причинам, не зависящим от Государственного заказчика более чем на 20 дней;

б) в случае выполнения Исполнителем работы или этапов работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным;

в) в случае принятия компетентным государственным органом решения, влекущего прекращения финансирования государственного контракта из средств федерального бюджета;

г) приостановление или аннулирование действия лицензии Исполнителя;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. При расторжении государственного контракта Исполнитель передает Государственному заказчику все незавершенные результаты работ в течение 10 дней после дня расторжения Контракта.


9. Обстоятельства непреодолимой силы

Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по государственному контракту, и т.д.), Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий. В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается представителями обеих Сторон.


10. Ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения в установленный срок работы по государственному контракту, в том числе в случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения работы, Исполнитель выплачивает в доход федерального бюджета неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.2. При невыполнении обязательств по государственному контракту кроме уплаты неустойки Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Государственным заказчиком убытки.

10.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению государственного контракта Государственный заказчик вправе расторгнуть государственный контракт и потребовать возмещения убытков.

10.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего государственного контракта, ухудшившими результат работы или иными недостатками, не позволяющими завершить работу, Государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

– безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Государственным заказчиком;

– соразмерного уменьшения установленной цены государственного контракта;

– возмещения своих расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

10.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего государственного контракта, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.6. В случае предъявления Государственному заказчику третьим лицом каких-либо претензий или исков, вызванных нарушением прав этого лица в связи с выполнением Исполнителем обязательств по государственному контракту, Государственный заказчик:

– информирует об этом Исполнителя;

– предоставляет Исполнителю возможность участвовать в мероприятиях по урегулированию таких претензий и исков.

При выполнении указанных условий Исполнитель обязан возместить Государственному заказчику все убытки, вызванные такими претензиями или исками, включая все расходы, связанные с их урегулированием.



11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения государственного контракта и полученным результатам.

11.2. Исполнитель имеет право публиковать, тиражировать полученные при выполнении работы сведения только с письменного согласия Государственного заказчика.

11.3. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной письменной договоренности.

11.4. В случае разглашения Исполнителем сведений, являющихся конфиденциальными в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, он обязан возместить ущерб, причиненный собственными действиями, а также выплатить неустойку в размере 20 % от стоимости всей работы.


12. Заключительные положения

12.1. Государственный контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передается Исполнителю, а другой находится у Государственного заказчика.

12.2. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009, за исключением раздела 11, который действует бессрочно. Окончание срока действия государственного контракта не освобождает Исполнителя от обязанности осуществить регистрацию работы и результатов, полученных при выполнении данной работы, по форме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации и предоставить документы, подтверждающие такую регистрацию, Государственному заказчику.

12.3. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. Возникающие в ходе исполнения государственного контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

12.5. Неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта являются:

– технические требования (приложение № 1);

– смета расходов (приложение № 2);

– форма акта сдачи – приемки работы (этапа работы) (приложение № 3).

13. Адреса и реквизиты Сторон


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Почтовый адрес/Место нахождения:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 /

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

ОКПО 000 83569

ОГРН 104 779 650 0311

ИНН/КПП 7710549038 / 771001001

Р/с 40105810700000010079

Отделение 1 Московского ГТУ Банка

России г. Москва

БИК 044583001

Л/с 03084000840

в УФК по г. Москве



_________________ / _____________ /

__________________ / _________ /


«______» _________________ 2009 г.


М.П.


«______» _________________ 2009 г.


М.П.




Приложение № 1

к государственному контракту

№ __________ от ___________


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


___________________________________________________


(Оформляется в соответствии и по форме технических требований, являющихся приложениями №№ 1‑3 к конкурсной документации открытого конкурса № 1/2009)



Конкурс № 1/2009 Лот № 3




Приложение № 2

к государственному контракту

__________ от ___________


Смета расходов на выполнение работы

______________________________________________________


п/п


Наименование работы

(этап работы)

Сумма без учета налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)

Сумма, включая налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

(руб.)







от Государственного заказчика:





___________________________

от Исполнителя:





___________________________


М.П.


М.П.

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        1. Согласовано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложение № 3

к государственному контракту

_________ от ____________


Стороны согласились, что сдача-приемка результатов работы по настоящему государственному контракту будет оформлена Актом сдачи-приемки работы по нижеследующей форме.


от Государственного заказчика:




_______________________________

от Исполнителя:




______________________________


М.П.


М.П.



Акт

сдачи-приемки

_____________________________________________________________________________

(название этапа работы или работы в целом)

по государственному контракту № _____ от ____________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с одной стороны, и представитель Исполнителя _____________________________________________________________,

(должность, ФИО)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Государственный заказчик на основании решения приемочной комиссии от ___________ протокол № ____ принимает результаты выполнения работы (этапа работы) по государственному контракту № _________ от ________ Исполнитель обязуется в ходе дальнейшего выполнения работы по государственному контракту за свой счет устранить недостатки и учесть замечания, изложенные в протоколе разногласий приемочной комиссии № ______ от ______________г. (приложение № ___ к настоящему акту).

  2. Стоимость выполненной работы составляет _______________________(___________________________________) рублей.

Сумма перечисленного аванса составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Остаток средств, подлежащий перечислению Исполнителю, составляет ____________(______________________________________________) рублей.

Настоящий Акт составлен в ________________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.